2024版园林绿化建设工程施工合同

2024版园林绿化建设工程施工合同合同编号：__________合同双方：鉴于甲方为园林绿化建设工程的业主，乙方为具备相关资质和能力的园林绿化建设工程施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就乙方承担甲方园林绿化建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________1.5工程工期：__________二、工程价款2.1本工程合同总价为人民币__________元（大写：__________元整），其中包括：工程设计费、材料费、施工费、管理费、税金等。2.2乙方在合同签订后__________天内向甲方提交工程预算，经甲方审核确认后，双方按预算价款进行支付。2.3乙方在工程开工前应向甲方提交工程进度计划，并根据工程进度按期向甲方提交进度款申请。甲方应在收到申请后__________天内予以支付。2.4工程竣工后，乙方应按照合同约定向甲方提交工程结算报告。甲方在收到报告后__________天内进行审核，确认无误后支付剩余款项。三、工程质量及保修3.1乙方应按照设计和施工规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。3.2工程竣工后，乙方应按照相关法律法规规定承担保修责任。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为__________年。3.3保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后__________小时内到达现场进行处理。四、合同的履行4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2甲方应按照合同约定支付工程价款。如甲方逾期支付，应按照逾期付款金额的__________%支付违约金。4.3双方应共同配合，确保工程顺利进行。如因甲方原因导致工程无法正常进行，甲方应承担相应的违约责任。五、合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。5.2合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理施工现场，并承担相应费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，共同维护国家利益和社会公共利益。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计图纸及说明

2.工程预算书

3.工程进度计划

4.工程保修条款

5.工程质量标准规范

6.乙方资质证明文件

7.合同履行确认书

8.工程竣工验收报告

9.款项支付凭证

10.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。

2.甲方未按约定支付工程价款，视为违约。

3.乙方工程质量未达到约定标准，视为违约。

4.甲方逾期付款，认定乙方违约。

5.双方未按约定履行合同义务，导致工程无法正常进行，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同约定的园林绿化建设工程的业主。

2.乙方：指合同约定的具备相关资质和能力的园林绿化建设工程施工单位。

3.工程价款：指按照合同约定，甲方应支付给乙方的工程款。

4.违约金：指一方违约时，按照约定向对方支付的违约补偿。

5.保修期：指工程竣工验收合格之日起计算的工程保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。

2.工程质量问题：乙方应及时修复，并承担修复费用。

3.甲方逾期付款：乙方可催告甲方支付，逾期付款部分按约定收取违约金。

4.合同变更或解除：双方签订书面协议，明确变更或解除事项。

5.工程争议：通过协商解决，协商不成可向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.甲方为园林绿化建设工程的业主，乙方为具备相关资质和能力的园林绿化建设工程施工单位。

2.乙方承担甲方园林绿化建设工程的设计、材料供应、施工、管理等任务。

3.甲方按照约定的工期和质量