安装避雷施工合同施工合同(2024版)

安装避雷施工合同施工合同(2024版)合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行安装避雷施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方按照甲方要求，对甲方建筑物进行安装避雷施工，包括设计、材料采购、施工、验收等环节。1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）提供完整的施工图纸和技术要求，确保乙方能够明确施工要求。（2）按照合同约定，向乙方支付工程进度款和验收合格后的尾款。（3）提供施工所需的现场条件，包括场地、水电、交通等。（4）协调解决施工过程中的相关问题，确保工程顺利进行。（5）对乙方施工过程中的质量、安全等问题进行监督，提出整改要求。2.2乙方的权利和义务（1）按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行施工设计、材料采购和施工。（2）确保施工过程中的质量、安全，按时完成施工任务。（3）对施工过程中出现的设计、材料等问题，及时与甲方沟通，寻求解决方案。（4）按照合同约定，提交施工进度报告和验收申请。（5）承担因自身原因导致的工程质量、安全事故的责任。三、合同价格及支付方式3.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后五个工作日内，支付合同总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%。（3）工程验收合格后，支付合同总价款的20%。（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题全额退还。四、施工期限4.1乙方应按照甲方要求，自合同签订之日起____个月内完成施工。4.2乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。五、工程验收5.1工程完成后，乙方应按照国家标准和行业规范进行自检。5.2乙方自检合格后，向甲方提交验收申请。5.3甲方应在收到验收申请后____日内组织验收，验收合格后支付合同尾款。六、质量保证6.1乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合国家标准和行业规范。6.2工程验收合格后，乙方应按约定提供质保服务，质保期为____年。七、违约责任7.1乙方如未按照约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。7.2甲方如未按照约定时间支付工程进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的____%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：施工图纸、技术要求、材料清单等。一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求3.材料清单4.施工进度报告5.验收申请6.质量保证金退还证明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程进度款，属于违约行为。3.工程质量不符合国家标准和行业规范，属于违约行为。4.乙方未按约定提供质保服务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整合同双方权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑行业相关行为的法律规范总称。3.违约金：是指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.滞纳金：是指逾期支付款项一方应支付给另一方的违约金。5.质保服务：是指乙方在工程验收合格后，按照约定提供一定期限的免费维修、保养等服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商确定合理的延期时间，并签订延期协议。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责整改，直至符合标准。3.支付款项延误：解决办法：甲方按时支付工程进度款，如有延误，支付滞纳金。4.争议解决：解决办法：友好协商，如协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为建筑物安装避雷系统，乙方具备相应施工资质。2.甲