建设工程施工承包合同书模板.2024年

建设工程施工承包合同书模板.2024年通用合同编号：__________建设工程施工承包合同书甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同金额2.1本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应当按照合同约定的工程量、工程质量和工程进度要求完成本工程，否则甲方有权按照约定扣除相应的违约金。三、合同工期3.1乙方向甲方承诺，本工程的工期为__________日。3.2乙方应当保证工程按期完成，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照约定扣除相应的违约金。四、质量保证4.1乙方应当保证本工程的质量符合国家相关法律法规和行业标准，并承担相应的质量责任。4.2工程验收合格后，乙方应当提供相应的质保书，保证工程在质保期内正常使用，如出现质量问题，乙方应当及时予以修复或更换。五、材料供应5.1甲方负责提供本工程所需的全部材料，并确保材料质量符合工程要求。5.2甲方应当在合同约定的时间内将材料供应到工程现场，否则乙方有权按照约定扣除相应的违约金。六、工程款支付6.1甲方应当按照合同约定的工程进度支付工程款，每完成一个阶段的工程，甲方应当及时支付相应的工程款。6.2甲方支付工程款后，乙方应当及时开具相应的发票。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2本合同约定的违约金计算方式为：__________。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.材料供应清单5.工程进度计划6.工程质量保修书7.付款凭证和发票8.违约金计算公式和相关依据二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程：认定标准为工程实际完成时间与合同约定的工期时间相比，延期天数超过合同约定的允许延期天数。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成工程：认定标准为工程验收不合格，不符合国家相关法律法规和行业标准。3.甲方未按照合同约定的时间提供材料：认定标准为乙方实际收到材料的时间与合同约定的供应时间相比，延期天数超过合同约定的允许延期天数。4.甲方未按时支付工程款：认定标准为乙方实际收到工程款的时间与合同约定的支付时间相比，延期天数超过合同约定的允许延期天数。三、法律名词及解释：1.发包方：指承担工程建设任务的单位或个人。2.承包方：指承担工程建设任务的单位或个人。3.工期：指合同约定的完成工程的时间。4.质量保修书：指承包方对工程质量承担保修责任的书面文件。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。6.质保期：指工程验收合格后，承包方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应立即通知甲方，并制定合理的进度计划，采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，直至符合合同约定的质量标准。3.材料供应不及时：甲方应与乙方及时沟通，调整材料供应计划，确保材料及时到达工程现场。4.工程款支付延误：甲方应按时支付工程款，如有延误，应支付违约金，并承担逾期付款产生的利息。5.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工承包。2.适用于合同双方为具有相应资质和能力的单位或个人。3.