冬建工程合同范本

冬建工程合同范本第一篇范文：合同编号：[合同编号]合同名称：冬建工程合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行冬建工程的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同。一、工程内容1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程内容：[工程内容]二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币：[合同总价]元（大写：[合同总价]元整）。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求进行的，如工程量有增减，合同总价按实际完成的工程量进行调整。三、合同工期3.1工程开工日期：[开工日期]3.2工程竣工日期：[竣工日期]3.3工期延误及提前竣工的约定：（1）因乙方原因导致工程延误，乙方应按甲方要求支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：逾期竣工天数×日违约金金额（日违约金金额为合同总价的[百分比]）。（2）因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的责任，并按实际延误天数向乙方支付窝工费，窝工费计算方式为：窝工天数×日窝工费金额（日窝工费金额为合同总价的[百分比]）。四、质量标准4.1工程质量标准应符合国家现行有关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。4.2工程质量保修期限为：[保修期限]年，自工程竣工验收合格之日起计算。五、付款方式及进度5.1甲方按工程进度支付乙方工程款，具体付款比例和时间由双方在合同中约定。5.2乙方完成工程后，甲方应组织验收，验收合格后支付剩余工程款。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如违反国家法律法规，导致工程质量、安全事故等，应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且剩余款项支付完毕后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[签订日期]1.工程图纸2.工程量清单3.相关法律法规、规范、标准文件4.其他与本工程相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[合同编号]合同名称：冬建工程合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：第三方（监理方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行冬建工程的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同。同时，甲方引入第三方作为监理方，以确保工程质量、安全及进度等方面的利益得到充分保障。一、工程内容1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程内容：[工程内容]二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币：[合同总价]元（大写：[合同总价]元整）。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求进行的，如工程量有增减，合同总价按实际完成的工程量进行调整。三、合同工期3.1工程开工日期：[开工日期]3.2工程竣工日期：[竣工日期]3.3工期延误及提前竣工的约定：（1）因乙方原因导致工程延误，乙方应按甲方要求支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：逾期竣工天数×日违约金金额（日违约金金额为合同总价的[百分比]）。（2）因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应的责任，并按实际延误天数向乙方支付窝工费，窝工费计算方式为：窝工天数×日窝工费金额（日窝工费金额为合同总价的[百分比]）。四、质量标准4.1工程质量标准应符合国家现行有关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。4.2工程质量保修期限为：[保修期限]年，自工程竣工验收合格之日起计算。五、付款方式及进度5.1甲方按工程进度支付乙方工程款，具体付款比例和时间由双方在合同中约定。5.2乙方完成工程后，甲方应组织验收，验收合格后支付剩余工程款。六、甲方权益保障6.1乙方应严格按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量、安全及进度等方面的利益得到充分保障。6.2乙方应在施工过程中遵守国家法律法规，如有违法行为导致工程质量、安全事故等，乙方应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。6.3乙方应接受第三方的监督和管理，确保工程按照合同约定的要求顺利进行。七、第三方监理责任7.1第三方作为监理方，应对工程的进度、质量、安全等方面进行全面监督管理。7.2第三方应严格按照国家法律法规和相关标准进行监理，确保工程的顺利进行。7.3第三方应对乙方的施工过程进行定期检查，对不符合合同约定和法律法规的行为有权要求乙方进行整改。八、违约责任及限制条款8.1乙方的违约行为包括但不限于：工程质量不符合约定、工程进度延误、擅自更换施工人员等。如乙方发生违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。8.2乙方应严格按照合同约定的范围和标准进行施工，不得擅自变更工程内容或增加工程量。如乙方未经甲方同意擅自变更或增加工程内容，甲方有权拒绝支付相应的工程款。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且剩余款项支付完毕后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：[签订日期]1.工程图纸2.工程量清单3.相关法律法规、规范、标准文件4.其他与本工程相关的文件通过引入第三方作为监理方，甲方的主导地位得到了进一步巩固和加强。第三方监理的引入使得甲方在工程质量、安全及进度等方面的利益得到了更加全面的保障。同时，乙方在合同中的违约及限制第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[合同编号]合同名称：夏设工程合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：第三方（咨询方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行夏设工程的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同。同时，乙方引入第三方作为咨询方，以确保工程质量、安全及进度等方面的利益得到充分保障。一、工程内容1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程内容：[工程内容]二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币：[合同总价]元（大写：[合同总价]元整）。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求进行的，如工程量有增减，合同总价按实际完成的工程量进行调整。三、合同工期3.1工程开工日期：[开工日期]3.2工程竣工日期：[竣工日期]3.3工期延误及提前竣工的约定：（1）因甲方原因导致工程延误，甲方应按乙方要求支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：逾期竣工天数×日违约金金额（日违约金金额为合同总价的[百分比]）。（2）因乙方原因导致工程延误，乙方应按甲方要求支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：逾期竣工天数×日违约金金额（日违约金金额为合同总价的[百分比]）。四、质量标准4.1工程质量标准应符合国家现行有关法律法规、规范、标准和设计文件的要求。4.2工程质量保修期限为：[保修期限]年，自工程竣工验收合格之日起计算。五、付款方式及进度5.1甲方按工程进度支付乙方工程款，具体付款比例和时间由双方在合同中约定。5.2乙方完成工程后，甲方应组织验收，验收合格后支付剩余工程款。六、乙方权益保障6.1甲方应严格按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量、安全及进度等方面的利益得到充分保障。6.2甲方应遵守国家法律法规，如有违法行为导致工程质量、安全事故等，甲方应承担相应法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。6.3甲方应接受第三方的监督和管理，确保工程按照合同约定的要求顺利进行。七、第三方咨询责任7.1第三方作为咨询方，应对工程的进度、质量、安全等方面进行全面咨询服务。7.2第三方应严格按照国家法律法规和相关标准进行咨询，确保工程的顺利进行。7.3第三方应对甲方的行为进行监督，对不符合合同约定和法律法规的行为有权要求甲方进行整改。八、违约责任及限制条款8.1甲方的违约行为包括但不限于：工程质量不符合约定、工程进度延误、擅自更换施工人员等。如甲方发生违约行为，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。8.2甲方应严格按照合同约定的范围和标准进行施工，不得擅自变更工程内容或增加工程量。如甲方未经乙方同意擅自变更或增加工程内容，乙方有权拒绝支付相应的工程款。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣