某市生态园林建设工程施工合同

某市生态园林建设工程施工合同《篇一》合同编号：__________合同签订日期：____年____月____日甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就某市生态园林建设工程施工事项，经友好协商，达成以下合同：一、工程概况1.1工程名称：某市生态园林建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同工期2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，工期____天。2.2乙方如因自身原因不能按时完工，应按甲方要求采取措施赶进度，并按每延期一天向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×0.5‰×延期天数。三、工程质量3.1乙方应严格按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量。3.2工程质量验收不合格的，乙方应承担返工费用，并支付违约金，违约金计算方式为：返工费用×2。四、材料供应4.1乙方应按照甲方的要求采购工程所需材料，并保证材料质量。4.2乙方如供应的材料质量不合格，应承担更换材料费用，并支付违约金，违约金计算方式为：更换材料费用×2。五、安全生产5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求进行施工，确保施工安全。5.2乙方如发生安全事故，应承担全部责任，并支付违约金，违约金计算方式为：事故处理费用×2。六、合同价款支付及结算6.1合同签订后，甲方应支付乙方工程总价款的30%。6.2工程进度达到50%时，甲方应支付乙方工程总价款的30%。6.3工程完工并经验收合格后，甲方应支付乙方工程总价款的40%。6.4乙方应按照甲方要求完整的工程资料，并配合甲方进行工程审计、结算。七、违约责任7.1任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金的计算方式按照本合同约定的计算方式执行。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方债务全部清偿之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日工程设计文件施工图纸工程量清单材料供应清单安全生产措施方案相关法律法规和政策文件工程验收标准和方法《篇二》合同编号：__________合同签订日期：____年____月____日甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第三方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，并考虑到第三方监理方的专业监督，就某市生态园林建设工程施工事项，经友好协商，达成以下合同：一、工程概况1.1工程名称：某市生态园林建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同工期2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，工期____天。2.2乙方如因自身原因不能按时完工，应按甲方要求采取措施赶进度，并按每延期一天向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×0.5‰×延期天数。三、第三方监理方的责权利3.1第三方监理方应具备相应的资质，并按照甲方的要求进行工程的监督和检验。3.2监理方应独立公正地进行监理，对乙方的施工过程进行全面监督管理，包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产等。3.3监理方对工程质量有异议时，有权要求乙方暂停施工，并书面通知甲方。甲方、乙方、监理方应共同协商处理。3.4监理方的监理费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，由甲方支付。四、工程质量4.1乙方应严格按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量。4.2工程质量验收不合格的，乙方应承担返工费用，并支付违约金，违约金计算方式为：返工费用×2。五、安全生产5.1乙方应按照甲方的要求进行安全生产，确保施工安全。5.2乙方如发生安全事故，应承担全部责任，并支付违约金，违约金计算方式为：事故处理费用×2。六、合同价款支付及结算6.1合同签订后，甲方应支付乙方工程总价款的30%。6.2工程进度达到50%时，甲方应支付乙方工程总价款的30%。6.3工程完工并经验收合格后，甲方应支付乙方工程总价款的40%。6.4乙方应按照甲方要求完整的工程资料，并配合甲方进行工程审计、结算。七、违约责任7.1任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2违约金的计算方式按照本合同约定的计算方式执行。八、甲方权利条款8.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，并要求乙方相关资料。8.2甲方有权根据工程进度和质量要求，调整合同约定的工程内容和工程量。8.3甲方有权在合同约定的范围内对工程设计进行变更。九、乙方的违约及限制条款9.1乙方如发生违约行为，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。9.2乙方如严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付解除合同的违约金，违约金计算方式为：工程总价×10%。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他约定11.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方监理方执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方债务全部清偿之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日工程设计文件《篇三》合同编号：__________合同签订日期：____年____月____日甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第三方（监理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，并考虑到第三方监理方的专业监督，就某市生态园林建设工程施工事项，经友好协商，达成以下合同：一、工程概况1.1工程名称：某市生态园林建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同工期2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，工期____天。2.2乙方如因自身原因不能按时完工，应按甲方要求采取措施赶进度，并按每延期一天向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价×0.5‰×延期天数。三、第三方监理方的责权利3.1第三方监理方应具备相应的资质，并按照甲方的要求进行工程的监督和检验。3.2监理方应独立公正地进行监理，对乙方的施工过程进行全面监督管理，包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产等。3.3监理方对工程质量有异议时，有权要求乙方暂停施工，并书面通知甲方。甲方、乙方、监理方应共同协商处理。3.4监理方的监理费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，由甲方支付。四、乙方的权益及利益条款4.1乙方有权按照合同约定收取工程进度款。4.2乙方有权按照合同约定收取工程完工款。4.3乙方有权要求甲方施工所需的设计文件、施工图纸等技术资料。4.4乙方有权对工程设计进行合理变更，并按照变更后的工程量进行施工。五、甲方违约及限制条款5.1甲方如未按照合同约定支付工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×0.5‰×逾期天数。5.2甲方如未按照合同约定支付工程完工款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×0.5‰×逾期天数。5.3甲方如未按照合同约定施工所需的设计文件、施工图纸等技术资料，应承担因此给乙方造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方监理方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方债务全部清偿之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定