2024版建设工程施工合同范本HNJS

2024版建设工程施工合同范本(HNJS合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：第一条合同标的1.1本合同的标的为：________________（项目名称）。1.2工程地点：________________。1.3工程规模：________________。1.4工程投资估算：________________元。第二条合同价格2.1本合同的价格为：________________元（大写：________________元整）。2.2合同价格包括但不限于：________________（具体包括但不限于的内容）。2.3合同价格采取固定总价方式，合同履行过程中，如遇材料价格、人工费用等变动，双方另有约定的，从其约定。第三条合同履行3.1施工方的义务：（1）按照约定的工期、质量、安全标准完成施工任务；（2）负责施工过程中的设计、施工、验收等环节；（3）遵守国家和地方的法律法规，确保施工过程中的合法合规；（4）按照甲方的要求，提供与施工相关的资料、文件等；（5）负责施工过程中的环保、节能等工作。3.2业主的义务：（1）按照约定时间支付合同价款；（2）提供施工所需的场地、水源、电源等；（3）协助施工方办理相关审批、验收手续；（4）对施工过程进行监督，提出合理建议；（5）协调解决施工过程中出现的问题。第四条工期4.1合同约定的工期为：________________（开始日期）至________________（结束日期）。4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应按照违约责任赔偿甲方损失。4.3甲方如因自身原因导致工期延误，应承担相应责任，并支付乙方合理的窝工费用。第五条质量与验收5.1施工方应按照约定的质量标准完成施工，确保工程质量符合相关法律法规及国家标准。5.2工程验收合格后，双方应共同签署验收报告。5.3验收不合格的，施工方应按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。第六条合同价款的支付6.1甲方按照约定的付款节点支付合同价款。6.2甲方支付合同价款时，应扣除乙方应缴纳的税费、罚款等。6.3乙方开具符合国家法律法规的发票，甲方据此进行抵扣。第七条违约责任7.1双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方损失。7.2施工方未按照约定工期完成施工的，应按照违约金计算方法赔偿甲方损失。7.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应支付乙方逾期付款违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的义务，维护双方合法权益。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________________一、附件列表：

1.项目设计文件

2.施工图纸和技术规范

3.工程量清单

4.材料和设备采购清单

5.施工组织设计

6.安全生产管理措施

7.环境保护措施

8.工程验收标准和方法

9.法律法规要求的其他文件二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定工期完成施工，认定违约行为。

2.施工方工程质量不符合约定标准，认定违约行为。

3.甲方未按照约定时间支付合同价款，认定违约行为。

4.甲方提供的设计文件、施工图纸等技术资料有误，导致施工方无法正常施工，认定违约行为。

5.双方在合同履行过程中，发生争议不通过友好协商解决，而是直接提起诉讼，认定违约行为。三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同法律关系及权利义务。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工相关法律关系及权利义务。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间段。

4.质量标准：指国家和行业标准以及合同约定的工程质量要求。

5.违约金：指一方违约行为导致对方损失，按照约定或法定标准向对方支付的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误问题，应及时沟通，分析原因，制定整改措施，确保工程进度。

2.遇到工程质量问题，应立即停工整改，重新验收，直至满足质量要求。

3.遇到支付问题，应查看合同条款，核对支付节点，确保按时支付。

4.遇到设计变更，应及时与设计方沟通，按照变更后的设计进行施工。

5.遇到法律法规变化，应及时调整合同内容，确保合同合法有效。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目施工合同签订。

2.适用于施工方为具备相关资质和能力的企