挡土墙施工合同工程概况

挡土墙施工合同工程概况合同编号：__________地址：____________________联系方式：________________地址：____________________联系方式：________________第一条工程概况1.1本项目位于________________，挡土墙施工范围包括但不限于________________。1.2本项目的施工内容主要包括：________________。1.3本项目的施工期限为：自合同签订之日起至________________止。第二条施工要求2.1施工方应按照本项目的设计图纸、施工规范和技术要求进行施工。2.2施工方应保证施工过程中不损害业主的财产权益，同时确保施工安全，防止安全事故的发生。2.3施工方应按照约定的时间节点完成施工，如有特殊情况需延长施工期限的，应提前向业主申请，经业主批准后方可延长。第三条质量标准3.1施工方应保证本项目施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。3.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督检查，施工方应予以配合。3.3工程竣工后，施工方应按照约定的时间向业主提交完整的工程资料，并配合业主进行验收。第四条合同价格4.1本项目的合同总价为人民币________元（大写：____________________元整），包括但不限于施工费、材料费、人工费、管理费、税费等。4.2业主应按照本合同约定的付款方式向施工方支付合同价款。第五条付款方式5.1业主应在本项目施工完毕并经验收合格后，向施工方支付合同总价款的________%。5.2剩余的合同总价款，业主应在本项目保修期满且无质量问题后，向施工方支付。第六条保修期限6.1本项目的保修期限为：自工程竣工验收合格之日起算，为期________年。6.2在保修期限内，如本项目出现质量问题，施工方应负责免费维修或更换。第七条违约责任7.1如施工方未按照约定的时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的________%每日。7.2如业主未按照约定的时间支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的________%每日。7.3如一方违反本合同的其他约定，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕后终止。甲方（业主）：________________乙方（施工方）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.挡土墙施工项目设计图纸2.施工规范和技术要求说明3.工程资料提交清单4.工程竣工验收标准5.付款凭证和转账记录6.违约金计算公式说明7.争议解决相关法律法规二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工：认定标准为实际完成时间与约定完成时间相差天数超过合同约定的允许范围。2.业主未按约定时间支付合同价款：认定标准为实际支付时间与约定支付时间相差天数超过合同约定的允许范围。3.施工质量不符合约定：认定标准为国家相关法律法规、行业标准和业主要求。4.施工方未保证施工安全：认定标准为发生安全事故或损害业主财产权益的情况。三、法律名词及解释：1.挡土墙：指为防止土体滑动、坍塌而设置的固定结构物。2.施工方：指承担挡土墙施工任务的单位或个人。3.业主：指拥有挡土墙施工项目并聘请施工方进行施工的单位或个人。4.合同价款：指双方约定的挡土墙施工项目的总价款。5.违约金：指一方违反合同约定应支付给另一方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法为施工方与业主协商调整施工计划，必要时增加人员或设备投入。2.施工质量问题：解决办法为施工方及时整改，重新施工，直至符合质量要求。3.业主支付价款延误：解决办法为业主及时支付合同价款，违约金按约定计算。4.安全事故或财产损害：解决办法为施工方承担相应责任，赔偿业主损失。五、所有应用场景：1.适用于各类挡土墙施工项目