2024版膜结构工程施工合同

2024版膜结构工程施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1工程名称：（全称）1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（概述）1.4工程内容：（概述）1.5工程总价：（大写）人民币（小写）_____元。二、合同主体2.1甲方：（全称）2.2乙方：（全称）三、合同价款及支付方式3.1合同价款：本工程合同总价为（大写）人民币（小写）_____元。3.2支付方式：（1）甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%。（2）乙方完成合同约定的工程内容，并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格后的____个工作日内，向乙方支付合同总价款的____%。（3）剩余的合同总价款，作为质量保证金，在工程交付使用后的____年内，按照双方约定的方式进行支付。四、工程质量及验收4.1乙方应按照本合同约定的工程内容、规模、标准和质量要求进行施工。4.2工程验收：本工程完成后，由甲方组织验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3质量保证：乙方对施工的工程质量承担____年的保证责任。五、工期5.1乙方应在本合同约定的工程范围内，按照双方约定的工期完成工程施工。5.2工期延误：乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方书面申请延期，并经甲方同意后，按照双方约定的方式处理。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未能按照约定质量完成工程，应承担重新施工、返工等费用，并支付违约金。6.3甲方如未能按照约定时间支付合同价款，应支付违约金，并承担乙方因延迟付款所产生的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并支付完毕所有款项后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.材料合格证明文件

4.施工设备清单

5.施工人员资格证书复印件

6.工程进度计划表

7.质量保证书

8.安全施工保证书

9.环境保护措施方案

10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未能按照合同约定的工期完成工程，或工程质量不符合合同约定的标准。

2.乙方使用不符合合同约定的材料、设备或施工方法。

3.乙方未能按照合同约定支付合同价款或质量保证金。

4.甲方未能按照合同约定支付合同价款或提前解除合同。

5.甲方未能按照合同约定提供施工场地、施工条件或其他必要的协助。

6.双方未能按照合同约定履行其他义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中委托施工的一方，也称为业主或委托人。

2.乙方：指合同中承担施工的一方，也称为施工方或承包商。

3.合同价款：指双方约定的工程施工的总费用。

4.质量保证金：指为确保工程质量，双方约定保留的一部分合同价款。

5.工期：指双方约定的完成工程施工的时间。

6.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。

7.验收合格：指工程按照设计文件、施工标准和合同约定要求完成，并满足使用功能和质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商确定延误原因，根据实际情况调整工期和违约金。2.工程质量问题：

解决办法：立即停工整改，重新施工，并由乙方承担全部费用。3.合同价款支付纠纷：

解决办法：双方按照合同约定的支付方式和时间履行支付义务。4.施工场地和条件不满足：

解决办法：甲方应尽快解决场地和条件问题，确保工程施工顺利进行。5.法律法规变化：

解决办法：双方按照变化后的法律法规调整合同内容，确保合同合