工程建设施工合同管理

4、工期延误可以顺延工期的条件：a发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；b发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；c工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更和工程量增加；e一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；f不可抗力；g专用条款中约定或工程师同意工期顺延的情况。5、发包人要求提前竣工二、施工质量管理1、工程质量标准2、施工过程中的检查和返工3、使用专利技术及特殊工艺施工三、支付管理1、计算工程量2、工程款支付工程款支付包括4种形式：工程预付款、工程进度款、竣工结算款和保修金。3、价款调整4、工程结算第三节索赔的处理一、索赔的概念索赔是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方不履行或未正确履行其义务,而使另一方受到损失,受损失的一方通过一定的合法程序向违约方提出经济或时间补偿的要求。二、索赔的基本特征1、索赔的主体是双向的,不仅承包商可以向业主索赔,业主也同样可以向承包商索赔。2、索赔必须以法律或合同为依据。只有一方有违约或违法事实,受损方才能向违约方提出索赔。3、索赔必须建立在损害后果已客观存在的基础上,不论是经济损失或权利损害,没有损失的事实而提出索赔是不能成立的。

4、索赔应采用明示的方式,即索赔应该有书面文件,索赔的内容和要求应该明确而肯定。5、索赔是一种未经对方的单方行为。三、引起工程索赔的原因1、合同文件引起的索赔2、不可抗力和不可预见因素引起的索赔。3、业主方原因引起的索赔4、监理工程师原因引起的索赔5、价格调整引起的索赔6、法规变化引起的索赔四、索赔的程序（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；五、索赔工作主要步骤1、索赔的提出2、索赔报告的审核3、索赔的处理4、业主审查索赔处理5、承包人是否接受最终索赔处理六、承包商索赔要求的条件1、与合同相比较，已经造成了实际额外费用增加或工期损失；2、造成费用增加或工期损失的原因不属于承包商的行为责任；3、造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；4、承包商在风险发生后规定的时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。第四节合同争议的解决一、施工合同争议的解决方式1、和解2、调解3、仲裁4、诉讼二、争议发生后允许停止履行合同的情况1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；2、调解要求停止施工，且为双方接受；3、仲裁机关要求停止施工；4、法院要求停止施工。

第五节合同的解除合同的解除是指合同生效成立后,在一定的条件下通过当事人的单方或者双方协议终止合同效力的行为。一、合同解除的基本方式1、合同的协议解除2、合同的单方解除二、可以解除合同的情形1、合同的协商解除。施工合同当事人协商一致，可以解除。2、发生不可抗力时合同的解除。3、当事人违约时合同的解除。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款，承包人有权解除合同。承包人将其承包的全部工程转包给他人，或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。合同当事人一方的其他违约致使合同无法履行，合同双方可以解除合同。

三、当事人一方主张解除合同的程序一方主张解除合同的，应向对方发出解除合同的书面通知，并在发出通知前7天告知对方。四、合同解除后的善后处理1、合同解除后，当事人双方约定的结算和清理条款仍