施工设计造价合同范本

施工设计造价合同范本合同编号：[待填写]合同签订日期：[待填写]甲方：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]联系电话：[待填写]乙方：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]联系电话：[待填写]鉴于甲方为建设工程项目（以下简称“项目”）的业主，乙方为具有相应资质的施工设计单位，双方经协商一致，就乙方为甲方提供施工设计服务及造价控制服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方应根据甲方的要求，为项目提供施工设计方案，并负责对施工图设计进行解释、修改和完善。1.2乙方应对项目施工过程中的造价进行控制，包括但不限于工程量清单编制、工程款支付申请、变更签证审核、竣工决算等。第二条服务期限2.1本合同自双方签订之日起生效，服务期限至项目竣工验收合格止。2.2乙方应在合同约定的服务期限内，完成甲方委托的全部工作。第三条服务质量3.1乙方应按照甲方的要求，提供符合国家法规、规范及项目需求的施工设计方案。3.2乙方应确保施工设计方案的实施可行性，降低项目成本，提高项目效益。3.3乙方应按照甲方要求，及时提供相关造价控制资料，确保项目造价的准确性。第四条费用及支付4.1乙方向甲方提供的施工设计服务费用为人民币[待填写]元（大写：[待填写]元整）。4.2乙方向甲方提供的造价控制服务费用为人民币[待填写]元（大写：[待填写]元整）。4.3甲方应按照本合同约定的付款节点及时支付乙方服务费用。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未能按照约定时间完成工作，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[待填写]乙方（盖章）：[待填写]甲方代表（签名）：[待填写]乙方代表（签名）：[待填写]合同签订日期：[待填写]1.项目相关资料2.施工设计方案3.造价控制方案4.付款节点及金额5.违约金计算公式第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[待填写]合同签订日期：[待填写]甲方：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]联系电话：[待填写]乙方：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]联系电话：[待填写]第三方：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]联系电话：[待填写]鉴于甲方为建设工程项目（以下简称“项目”）的业主，乙方为具有相应资质的施工设计单位，第三方为具有专业造价控制资质的单位，甲方为确保项目顺利进行，提高项目效益，特委托乙方进行施工设计，并聘请第三方进行造价控制。经协商一致，达成如下协议：第一条第三方主体职责1.1第三方作为独立的造价控制单位，应对项目施工过程中的造价进行严格控制，包括但不限于工程量清单编制、工程款支付申请、变更签证审核、竣工决算等。1.2第三方应确保造价控制的准确性和合理性，降低甲方成本，提高甲方效益。1.3第三方应按照甲方的要求，及时提供相关造价控制资料，确保项目造价的透明性。第二条甲方权益保障2.1甲方作为项目业主，有权对乙方和第三方的服务进行监督和检查，确保服务质量符合合同约定。2.2甲方有权根据项目进度和质量要求，对乙方和第三方的工作进行调整和指导。2.3甲方在支付乙方和第三方服务费用时，有权根据合同履行情况和服务质量，给予适当的奖励或罚款。2.4甲方在合同履行过程中，有权要求乙方和第三方提供必要的资料和文件，以保障甲方的知情权和监督权。第三条乙方职责及限制3.1乙方应按照甲方的要求，提供符合国家法规、规范及项目需求的施工设计方案。3.2乙方应严格遵循甲方和第三方的要求，确保施工设计方案的实施可行性，降低项目成本，提高项目效益。3.3乙方在合同履行过程中，如有违约行为，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿损失。3.4乙方不得擅自将合同约定的工作转包或分包给其他单位或个人。第四条费用及支付4.1乙方向甲方提供的施工设计服务费用为人民币[待填写]元（大写：[待填写]元整）。4.2第三方向甲方提供的造价控制服务费用为人民币[待填写]元（大写：[待填写]元整）。4.3甲方应按照本合同约定的付款节点及时支付乙方和第三方服务费用。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未能按照约定时间完成工作，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。5.3若第三方未能按照约定时间完成工作，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[待填写]乙方（盖章）：[待填写]第三方（盖章）：[待填写]甲方代表（签名）：[待填写]乙方代表（签名）：[待填写]第三方代表（签名）：[待填写]合同签订日期：[待填写]1.项目相关资料2.施工设计方案3.造价控制方案4.付款节点及金额5.违约金计算公式总结：第三方主体+甲方权益主导的意义和目的本合同引入第三方造价控制单位，旨在确保项目施工过程中的造价控制准确性和合理性，降低甲方成本，提高甲方效益。通过第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[待填写]合同签订日期：[待填写]甲方：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]联系电话：[待填写]乙方：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]联系电话：[待填写]第三方：[待填写]地址：[待填写]联系人：[待填写]联系电话：[待填写]鉴于甲方为某大型工程项目（以下简称“项目”）的开发商，乙方为具有相应资质的施工单位，第三方为具有专业监理资质的单位，甲方为确保项目施工的质量和进度，提高项目效益，特委托乙方进行施工，并聘请第三方进行监理。经协商一致，达成如下协议：第一条第三方主体职责1.1第三方作为独立的监理单位，应对项目施工过程中的质量和进度进行严格监督，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性等。1.2第三方应确保监理的公正性和权威性，维护甲方和乙方的合法权益。1.3第三方应按照甲方的要求，及时提供相关监理报告，确保项目施工的透明性和可控性。第二条乙方权益保障2.1乙方作为施工单位，有权根据项目施工实际情况，对施工方案进行调整和优化。2.2乙方应按照甲方的要求，确保项目施工的质量和进度，不得擅自延误工期或降低工程质量。2.3乙方在合同履行过程中，如有合法权益受到侵害，有权向第三方提出投诉和抗议。2.4乙方在合同履行过程中，有权要求甲方和第三方提供必要的支持和配合，以确保项目施工的顺利进行。第三条甲方职责及限制3.1甲方作为项目开发商，有权对乙方和第三方的服务进行监督和检查，确保服务质量符合合同约定。3.2甲方有权根据项目进度和质量要求，对乙方的工作进行调整和指导。3.3甲方在支付乙方服务费用时，有权根据合同履行情况和服务质量，给予适当的奖励或罚款。3.4甲方不得擅自干涉乙方的施工管理和施工方案的实施。第四条费用及支付4.1乙方向甲方提供的施工服务费用为人民币[待填写]元（大写：[待填写]元整）。4.2第三方向甲方提供的监理服务费用为人民币[待填写]元（大写：[待填写]元整）。4.3甲方应按照本合同约定的付款节点及时支付乙方和第三方服务费用。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2若乙方未能按照约定时间完成工作，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。5.3若第三方未能按照约定时间完成工作，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[待填写]乙方（盖章）：[待填写]第三方（盖章）：[待填写]甲方代表（签名）：[待填写]乙方代表（签