建筑施工合同协议书要素

建筑施工合同协议书要素合同编号：[待填写]1.名称：[待填写]2.地址：[待填写]3.联系人：[待填写]4.联系方式：[待填写]1.名称：[待填写]2.地址：[待填写]3.联系人：[待填写]4.联系方式：[待填写]鉴于甲方为项目业主，乙方为施工单位，双方经充分协商，达成以下共识：第一条工程概况1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程规模：[待填写]1.4工程内容：[待填写]1.5工程预算：人民币[待填写]元整（大写：[待填写]元整）第二条合同价格2.1合同总价：人民币[待填写]元整（大写：[待填写]元整）2.2付款方式：（1）预付款：[待填写]%×合同总价（2）进度付款：[待填写]%×合同总价，按工程进度分[待填写]次支付（3）验收合格后付款：[待填写]%×合同总价2.3价格调整：（1）材料价格波动：[待填写]%（2）政策性调整：[待填写]%3.1开工日期：[待填写]3.2竣工日期：[待填写]3.3工期延误：（1）甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期，并要求甲方支付相应费用（2）乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并向甲方支付违约金第四条质量标准4.1工程质量应符合国家相关法律法规、规范、标准和设计文件要求4.2验收合格标准：（1）工程质量应达到[待填写]等级标准（2）工程验收不合格的，乙方应负责整改，并承担整改费用第五条保密条款5.1双方应对合同内容、商务谈判、技术资料等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露5.2保密期限：[待填写]第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼第七条附加条款7.1乙方应在合同签订后[待填写]天内向甲方提交工程保函7.2乙方应按照甲方要求进行工程变更，并承担相应费用7.3乙方应遵守现场管理制度，确保工程安全、环保和质量本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。双方同意，以本合同附件为准，附件与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日1.工程设计文件2.施工方案3.材料供应合同4.工程验收标准5.相关法律法规、规范、标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[待填写]建筑施工合同协议书（甲方权益主导）：1.名称：[待填写]2.地址：[待填写]3.联系人：[待填写]4.联系方式：[待填写]1.名称：[待填写]2.地址：[待填写]3.联系人：[待填写]4.联系方式：[待填写]1.名称：[待填写]2.地址：[待填写]3.联系人：[待填写]4.联系方式：[待填写]鉴于甲方为项目业主，乙方为施工单位，第三方为工程监理单位，甲方为确保工程质量、进度和投资控制，经充分协商，达成以下共识：第一条工程概况1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程规模：[待填写]1.4工程内容：[待填写]1.5工程预算：人民币[待填写]元整（大写：[待填写]元整）第二条甲方权益保障2.1第三方监理：甲方委托第三方对施工过程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度和投资控制2.2甲方监督权：甲方有权对施工现场进行不定期检查，要求乙方按合同要求施工，确保工程质量2.3甲方变更权：甲方有权根据项目需要对工程进行变更，乙方应无条件服从，并承担相应费用第三条合同价格3.1合同总价：人民币[待填写]元整（大写：[待填写]元整）3.2付款方式：（1）预付款：[待填写]%×合同总价（2）进度付款：[待填写]%×合同总价，按工程进度分[待填写]次支付（3）验收合格后付款：[待填写]%×合同总价3.3价格调整：（1）材料价格波动：[待填写]%（2）政策性调整：[待填写]%4.1开工日期：[待填写]4.2竣工日期：[待填写]4.3工期延误：（1）甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期，并要求甲方支付相应费用（2）乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并向甲方支付违约金第五条质量标准5.1工程质量应符合国家相关法律法规、规范、标准和设计文件要求5.2验收合格标准：（1）工程质量应达到[待填写]等级标准（2）工程验收不合格的，乙方应负责整改，并承担整改费用第六条第三方职责6.1第三方应按照甲方要求对施工现场进行全面监理，确保工程质量、安全、进度和投资控制6.2第三方应及时向甲方报告工程进度、质量及安全情况，并提供相关报表和资料6.3第三方应对乙方施工过程中的违规行为进行制止，并报告甲方处理第七条乙方违约及限制条款7.1乙方未按合同要求施工，第三方有权要求乙方整改，并要求乙方承担相应责任7.2乙方擅自变更工程内容，第三方有权要求乙方停工，并要求乙方承担相应责任7.3乙方违反国家法律法规、规范、标准，第三方有权要求乙方停工，并向有关部门报告第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼第九条附加条款9.1乙方应在合同签订后[待填写]天内向甲方提交工程保函9.2乙方应按照甲方要求进行工程变更，并承担相应费用9.3乙方应遵守现场管理制度，确保工程安全、环保和质量本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲、乙、第三方各执一份。双方同意，以本合同附件为准，附件与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：________年________月________日第三方（盖章）：________年________月________日1.工程设计文件2.施工方案3.材料供应合同4.工程验收标准5.相关法律法规、规范、标准总结：第三方介入的意义和目的在于提供独立的监理，第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[待填写]建筑施工合同协议书（乙方权益主导）：1.名称：[待填写]2.地址：[待填写]3.联系人：[待填写]4.联系方式：[待填写]1.名称：[待填写]2.地址：[待填写]3.联系人：[待填写]4.联系方式：[待填写]1.名称：[待填写]2.地址：[待填写]3.联系人：[待填写]4.联系方式：[待填写]鉴于甲方为项目业主，乙方为施工单位，第三方为工程监理单位，乙方为确保工程质量、进度和投资控制，经充分协商，达成以下共识：第一条工程概况1.1工程名称：[待填写]1.2工程地点：[待填写]1.3工程规模：[待填写]1.4工程内容：[待填写]1.5工程预算：人民币[待填写]元整（大写：[待填写]元整）第二条乙方权益保障2.1甲方义务：甲方应按照合同约定履行付款义务，确保乙方的合法权益2.2乙方自主权：乙方有权根据施工需要自主选择施工方法和材料，确保工程质量2.3乙方变更权：乙方有权根据工程实际情况提出变更请求，甲方应合理采纳第三条合同价格3.1合同总价：人民币[待填写]元整（大写：[待填写]元整）3.2付款方式：（1）预付款：[待填写]%×合同总价（2）进度付款：[待填写]%×合同总价，按工程进度分[待填写]次支付（3）验收合格后付款：[待填写]%×合同总价3.3价格调整：（1）材料价格波动：[待填写]%（2）政策性调整：[待填写]%4.1开工日期：[待填写]4.2竣工日期：[待填写]4.3工期延误：（1）甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期，并要求甲方支付相应费用（2）乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并向甲方支付违约金第五条质量标准5.1工程质量应符合国家相关法律法规、规范、标准和设计文件要求5.2验收合格标准：（1）工程质量应达到[待填写]等级标准（2）工程验收不合格的，乙方应负责整改，并承担整改费用第六条第三方职责6.1第三方应按照乙方要求对施工现场进行全面监理，确保工程质量、安全、进度和投资控制6.2第三方应及时向乙方报告工程进度、质量及安全情况，并提供相关报表和资料6.3第三方应对甲方提出的违规要求进行制止，并报告乙方处理第七条甲方违约及限制条款7.1甲方未按合同约定支付款项，第三方有权要求甲方支付，并要求甲方承担相应责任7.2甲方擅自变更工程内容，第三方有权要求甲方整改，并要求甲方承担相应责任7.3甲方违反国家法律法规、规范、标准，第三方有权要求甲方停工，并向有关部门报告第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼第九条附加条款9.1甲方应按照乙方要求进行工程变更，并承担相应费用9.2甲方应遵守现场管理制度，确保工程安全、环保和质量本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲、乙、第三方各执一份。双方同意，以本合同附件为准，附件与合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________年________月________日乙方（盖章）：