桥梁打桩工程协议

桥梁打桩工程协议合同编号：__________桥梁打桩工程协议甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为桥梁工程项目的业主，乙方为具备桥梁打桩工程专业资质和经验的施工单位，双方为明确双方在桥梁打桩工程中的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________桥梁打桩工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、工程承包范围及要求2.1乙方应按照甲方的要求，完成桥梁打桩工程的施工任务。2.2乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和规范进行施工。2.3乙方应保证工程质量符合甲方要求，并承担因施工质量原因造成的全部责任。2.4乙方应按照双方约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、工程价款及支付方式3.1本协议约定的工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方分期支付工程价款，具体支付方式如下：（1）甲方在工程开工前支付乙方工程总价的30%；（2）甲方在工程进度达到50%时支付乙方工程总价的30%；（3）甲方在工程验收合格后支付乙方工程总价的40%。3.3乙方应提供合法的税务发票，甲方按约定时间支付工程价款。四、工程验收及保修4.1工程验收标准：__________4.2乙方应按照约定时间向甲方提交工程验收申请，甲方应在验收合格后支付剩余工程价款。4.3工程验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内无偿整改，并重新提交验收申请。4.4工程验收合格后，乙方应按照约定提供保修服务，保修期限为：__________年。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金，违约金为工程总价的10%。5.2甲方未按照约定支付工程价款，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付工程价款的10%。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：__________年。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.桥梁打桩工程设计图纸2.工程量清单3.乙方资质证明文件4.工程验收标准及方法5.施工安全防护措施方案6.环保及文物保护措施方案7.工程价款支付凭证8.工程变更协议9.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，或工程验收不合格的，视为乙方违约。2.甲方未按照约定支付工程价款，视为甲方违约。3.甲方未按约定时间提供施工场地、施工条件、施工图纸等，导致乙方无法正常施工的，视为甲方违约。4.乙方未按照约定期限整改验收不合格工程，视为乙方违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程无法正常进行或工程质量、安全、进度等方面出现问题，视双方均为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指桥梁工程项目的业主。2.乙方：指具备桥梁打桩工程专业资质和经验的施工单位。3.工程验收：指对完成的桥梁打桩工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评定，以确定工程是否符合合同约定及国家标准。4.保修：指乙方对已完成的工程在约定保修期限内承担质量问题的修复、更换等责任。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的工程进度，签订工程进度变更协议，并根据实际情况调整工程价款支付。2.工程质量问题：立即停工，由乙方负责整改，重新验收。如验收不合格，乙方应承担违约责任。3.工程变更：双方协商确定变更内容，签订工程变更协议，并根据变更后的工程内容调整工程价款。4.合同争议：通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖