2024版换热站施工合同范本

2024版换热站施工合同范本合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主拟建设换热站项目，并委托施工方承担该项目的施工任务，为了明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程规模：_____________________1.4工程内容：主要包括_____________________1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准。第二条合同价款2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价款支付方式：（1）双方签订合同后，业主向施工方支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例后，施工方提交相应的进度报告，业主按进度支付相应比例的工程款；（3）工程完工并经验收合格后，施工方提交完整的工程结算资料，业主按照约定的比例支付剩余工程款。第三条工期3.1本工程的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方应按约定的工期完成工程，如因施工方原因导致工程延期，应按违约责任承担相应的违约金。第四条施工方的义务4.1施工方应按照约定的工程内容、工程质量标准、工期要求完成工程，并保证工程的安全、环保、节能等要求。4.2施工方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.3施工方应遵守施工现场的规章制度，服从业主及项目管理方的管理。4.4施工方应承担工程期间的一切税费、保险等相关费用。第五条业主的义务5.1业主应按照约定的合同价款支付进度款，不得无故拖欠。5.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。5.3业主应协助施工方办理相关审批手续。5.4业主应按照约定时间提供施工图纸及技术资料。第六条违约责任6.1施工方未按照约定的工期完成工程，应按照违约责任承担相应的违约金。6.2业主未按照约定的合同价款支付进度款，应按照违约责任承担相应的违约金。6.3双方因违反本合同约定而给对方造成的损失，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同的修改、补充必须采用书面形式。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：

1.施工图纸及技术资料

2.工程量清单

3.施工方案

4.施工组织设计

5.施工人员名单

6.材料供应合同

7.设备租赁合同

8.安全文明施工保证书

9.环保措施及验收报告

10.工程进度报告

11.工程验收报告

12.工程结算资料二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的工期完成工程，属于违约行为。

2.业主未按照约定的合同价款支付进度款，属于违约行为。

3.施工方未按照国家及行业标准进行施工，导致工程质量不符合约定，属于违约行为。

4.施工方未遵守施工现场的规章制度，属于违约行为。

5.业主未提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，属于违约行为。

6.业主未协助施工方办理相关审批手续，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方，负责委托施工方进行工程建设。

2.乙方：指合同中的施工方，负责按照业主的要求完成工程建设。

3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润等。

4.工期：指双方约定的工程完成时间，自合同签订之日起计算。

5.违约金：指一方违约时，按照约定向对方支付的赔偿金。

6.工程质量：指工程符合国家及行业标准的程度，包括安全性、可靠性、功能性等。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方可协商调整工期。

2.工程质量问题：施工方应加强质量控制，如出现质量问题，及时整改并承担相应责任。

3.价款支付纠纷：双方应严格按照约定的支付方式及时间履行合同义务，如有纠纷，可协商解决或依法解决。

4.施工安全管理：施工方应严格遵守安全规定，确保施工现场安全，如发生安全事故，按相关法律法规处理。

5.环保要求：施工方应按照国家环保法规要求进行施工，确保工程环保达标。五、所有应用场景