某某大学实验楼建设工程合同

某某大学实验楼建设工程合同《篇一》合同编号：XXU-EXP-2024-0001甲方（以下简称“甲方”）：某某大学地址：XX市XX区XX路XX号联系方式：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为进行教育教学和科学研究需要，拟建设实验楼一座，乙方具备相应的建设资质和能力，双方经友好协商，就甲方实验楼建设工程达成如下协议：第一条工程内容1.1工程名称：某某大学实验楼建设工程1.2工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3工程规模：按照甲方的图纸及技术要求进行建设1.4工程质量：符合国家及行业相关标准和规范1.5工程期限：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期不超过____个月第二条工程造价2.1本工程的造价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，包括设计费、建筑材料费、施工费、监理费、验收费等。2.2乙方应按照甲方的要求，对工程进度、质量、安全等进行有效控制，确保工程按期完成。第三条付款方式及进度3.1甲方按照乙方提交的进度报告和实际完成情况，分阶段支付工程款项。3.2付款方式如下：（1）合同签订后支付合同总额的10%作为预付款；（2）工程进度达到30%时，支付合同总额的30%；（3）工程进度达到60%时，支付合同总额的30%；（4）工程验收合格并交付使用后，支付合同总额的10%。3.3乙方应合法、有效的发票。第四条违约责任4.1乙方未按照约定的工期、质量、安全等要求完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的5%。4.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为应付款项的日利率的____%。4.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。泄露保密信息的，泄露方应承担相应的法律责任。第七条合同的变更和解除7.1双方同意，合同的变更和解除应书面签署，并经双方确认。8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：____年____月____日某某大学实验楼建设工程设计图纸某某大学实验楼建设工程技术要求某某大学实验楼建设工程施工方案合同款项支付明细表违约金计算公式《篇二》合同编号：XXU-EXP-2024-0002甲方（以下简称“甲方”）：某某大学地址：XX市XX区XX路XX号联系方式：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________地址：__________联系方式：__________第三方（以下简称“第三方”）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为进行教育教学和科学研究需要，拟建设实验楼一座，乙方具备相应的建设资质和能力，同时甲方为确保工程质量和进度，引入第三方进行工程监理。经甲乙双方友好协商，就甲方实验楼建设工程达成如下协议：第一条工程内容1.1工程名称：某某大学实验楼建设工程1.2工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3工程规模：按照甲方的图纸及技术要求进行建设1.4工程质量：符合国家及行业相关标准和规范1.5工程期限：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期不超过____个月第二条第三方职责2.1第三方作为工程监理，负责对乙方的工程进度、质量、安全等进行监督和检查，确保工程按期完成并达到甲方的要求。2.2第三方应独立于甲乙双方，客观、公正地履行监理职责。2.3第三方应及时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并对甲方提出的合理要求予以积极响应和处理。第三条乙方的权利和义务3.1乙方按照甲方的图纸及技术要求进行建设，保证工程质量符合相关标准和规范。3.2乙方应接受第三方的监理，并按照第三方的要求进行整改和调整。3.3乙方应按照合同约定，向甲方支付工程款项。第四条甲方的权利和义务4.1甲方按照合同约定，向乙方支付工程款项。4.2甲方对工程质量和进度有监督权，并有权要求乙方进行整改和调整。4.3甲方对第三方的工作有监督权，并有权要求第三方进行整改和调整。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的工期、质量、安全等要求完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的5%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为应付款项的日利率的____%。5.3第三方未按照监理职责履行监理职责的，甲方有权要求第三方支付违约金，违约金为合同总额的5%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。泄露保密信息的，泄露方应承担相应的法律责任。第八条合同的变更和解除8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：____年____月____日某某大学实验楼建设工程设计图纸某某大学实验楼建设工程技术要求某某大学实验楼建设工程施工方案合同款项支付明细表违约金计算公式第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方作为工程监理的介入，旨在确保工程质量和进度达到甲方的要求，同时通过甲方的监督和权利保障，确保乙方的履约行为符合合同约定。甲方作为合同主体，主导合同的签订和履行，旨在确保自身利益的最大化，通过明确乙方的责任和义务，以及第三方的监理职责，保障工程项目的顺利进行。《篇三》合同编号：XXU-EXP-2024-0003甲方（以下简称“甲方”）：某某大学地址：XX市XX区XX路XX号联系方式：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________地址：__________联系方式：__________第三方（以下简称“第三方”）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方为进行教育教学和科学研究需要，拟建设实验楼一座，乙方具备相应的建设资质和能力，同时甲方为确保工程质量和进度，引入第三方进行工程监理。经甲乙双方友好协商，就甲方实验楼建设工程达成如下协议：第一条工程内容1.1工程名称：某某大学实验楼建设工程1.2工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3工程规模：按照甲方的图纸及技术要求进行建设1.4工程质量：符合国家及行业相关标准和规范1.5工程期限：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期不超过____个月第二条第三方职责2.1第三方作为工程监理，负责对乙方的工程进度、质量、安全等进行监督和检查，确保工程按期完成并达到甲方的要求。2.2第三方应独立于甲乙双方，客观、公正地履行监理职责。2.3第三方应及时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并对甲方提出的合理要求予以积极响应和处理。第三条乙方的权利和义务3.1乙方按照甲方的图纸及技术要求进行建设，保证工程质量符合相关标准和规范。3.2乙方应接受第三方的监理，并按照第三方的要求进行整改和调整。3.3乙方应按照合同约定，向甲方支付工程款项。3.4乙方有权要求甲方按照合同约定履行付款义务。3.5乙方有权要求第三方独立、公正地履行监理职责。第四条甲方的权利和义务4.1甲方按照合同约定，向乙方支付工程款项。4.2甲方对工程质量和进度有监督权，并有权要求乙方进行整改和调整。4.3甲方对第三方的工作有监督权，并有权要求第三方进行整改和调整。4.4甲方应确保乙方的合法权益，不得无故拖欠工程款项。第五条违约责任5.1乙方未按照约定的工期、质量、安全等要求完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的5%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为应付款项的日利率的____%。5.3第三方未按照监理职责履行监理职责的，甲方有权要求第三方支付违约金，违约金为合同总额的5%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。泄露保密信息的，泄露方应承担相应的法律责任。第八条合同的变更和解除8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：____年____月____日某某大学实验楼建设工程设计图纸某某大学实验楼建设工程技术要求某某大学实验楼建设工程施工方案