机房建设工程施工合同书书(2024版)

编号：__________机房建设工程施工合同书书(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

机房建设工程施工合同书书(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1甲方名称及代表人1.2乙方名称及代表人1.3丙方名称及代表人第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资预算第三章：工程内容及施工范围3.1工程内容概述3.2施工范围界定第四章：合同价格与支付方式4.1合同总价4.2支付方式及支付进度4.3价格调整机制第五章：施工周期与进度5.1施工启动时间5.2施工完成时间5.3关键节点进度要求第六章：工程质量标准6.1工程质量要求6.2质量验收标准6.3质量保障措施第七章：技术与材料要求7.1技术标准与规范7.2主要材料品牌及型号7.3材料验收与检测第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2环保要求8.3安全事故处理第九章：合同的履行与变更9.1合同履行原则9.2合同变更程序9.3违约责任第十章：合同争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖法院第十一章：合同的解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止后的权利义务处理第十二章：合同的附则12.1合同的解释权12.2合同的生效条件12.3合同的续签与替换第十三章：附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3主要设备清单13.4材料采购合同第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力条款合同编号_________第一章：合同主体1.1甲方名称：_________（甲方全称，即机房建设方）1.2乙方名称：_________（乙方全称，即施工方）1.3丙方名称：_________（丙方全称，即监理方）第二章：工程概况2.1工程名称：_________（机房建设工程名称）2.2工程地点：_________（机房建设地点详细地址）2.3工程规模：_________（机房建设面积、层数等规模描述）2.4工程投资预算：_________（工程总投资预算，单位：元）第三章：工程内容及施工范围3.1工程内容概述：_________（机房建设的主要工程内容，如土建、装修、布线、设备安装等）3.2施工范围界定：_________（明确施工的具体范围和界限，包括施工区域、施工项目等）第四章：合同价格与支付方式4.1合同总价：_________（合同总价，单位：元）4.2支付方式及支付进度：预付款：合同签订后_________日内，甲方支付乙方合同总价_________%；进度付款：按照工程进度，甲方按实际完成工程量支付乙方；竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的_________%。4.3价格调整机制：_________（如有价格调整的条款，明确调整的条件和方式）第五章：施工周期与进度5.1施工启动时间：_________（施工开始的具体日期）5.2施工完成时间：_________（施工结束的具体日期）5.3关键节点进度要求：_________（列出关键节点，如基础施工、设备安装、系统调试等，并明确各节点的完成时间）第六章：工程质量标准6.1工程质量要求：_________（工程质量标准，如合格、优良等）6.2质量验收标准：_________（依据的国家标准、行业标准或其他验收标准）6.3质量保障措施：_________（乙方为保障工程质量应采取的措施，如质量管理体系、施工人员资质要求等）第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求：乙方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准及甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。8.2环保要求：乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中的环境保护工作。8.3安全事故处理：一旦发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取相应措施。第九章：合同的履行与变更9.1合同履行原则：乙方应按照合同约定，全面履行合同义务。9.2合同变更程序：合同变更需经甲方同意，并签订书面变更协议。9.3违约责任：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十章：合同争议解决提交_________仲裁委员会仲裁；向_________人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构：_________（如有）10.3诉讼管辖法院：_________（如有）第十一章：合同的解除与终止11.1合同解除条件：合同解除需经甲方同意，并签订书面解除协议。11.2合同终止条件：合同终止需经甲方同意，并签订书面终止协议。11.3解除或终止后的权利义务处理：合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求处理剩余工程，并承担相应责任。第十二章：合同的附则12.1合同的解释权：本合同的解释权归甲方所有。12.2合同的生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.3合同的续签与替换：合同到期后，如需续签或替换，应签订书面协议。第十三章：附件13.1工程设计文件：附件一（具体文件列表）13.2施工图纸：附件二（具体文件列表）13.3主要设备清单：附件三（具体文件列表）13.4材料采购合同：附件四（具体文件列表）第十四章：其他约定14.1保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。14.2知识产权保护：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。14.3不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。合同编号：_________甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________丙方（盖章）：_________签订日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更权：甲方有权根据项目需求和市场变化，对合同约定的工程内容、施工范围、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保乙方按照合同约定进行施工。甲方有权要求乙方提供施工进度、质量等方面的报告，并要求乙方及时整改不符合约定的问题。1.3甲方验收权：工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。1.4甲方索赔权：若乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的赔偿责任。1.5甲方解除合同权：甲方有权在合同履行过程中，因乙方严重违约等原因解除合同。解除合同后，乙方应按照甲方要求处理剩余工程，并承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障：乙方应按照合同约定，全面履行合同义务，确保工程质量。乙方应对施工过程中使用的材料、设备、技术等承担责任，若出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应赔偿责任。2.2乙方进度保障：乙方应按照合同约定的施工周期和进度完成工程。若乙方因自身原因导致工程进度延误，乙方应按照甲方要求支付违约金。2.3乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，乙方应承担相应的赔偿责任。2.4乙方合规经营：乙方应遵守国家法律法规，合法经营。若乙方在施工过程中出现违法行为，乙方应承担相应法律责任。2.5乙方不可抗力：乙方应承担因不可抗力导致的合同无法履行或部分履行的责任。若乙方因不可抗力导致工程无法按期完成，乙方应与甲方协商解决。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应客观、公正地履行监理职责，确保工程质量、进度等方面的合规性。第三方中介应对甲乙双方的合法权益进行保护，协调解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介的监督权：第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照合同约定进行施工。第三方中介有权要求乙方提供施工进度、质量等方面的报告，并要求乙方及时整改不符合约定的问题。3.3第三方中介的调解权：在合同履行过程中，若甲乙双方发生争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方可依法解决争议。3.4第三方中介的违约责任：若第三方中介未能履行合同约定的职责，导致工程质量、进度等方面出现问题，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.5第三方中介的解除合同权：甲乙双方均有权在合同履行过程中，因第三方中介严重违约等原因解除与第三方中介的合同。解除合同后，第三方中介应按照甲乙双方的要求处理剩余工程，并承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件设计说明书平面图立面图剖面图2.施工图纸土建施工图水电施工图通风施工图弱电施工图3.主要设备清单服务器设备清单网络设备清单安全设备清单空调设备清单4.材料采购合同主要材料采购合同辅助材料采购合同设备采购合同工具采购合同二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的时间节点完成工程，视为违约。2.乙方使用的材料、设备不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.乙方未按照合同约定的施工范围进行施工，视为违约。4.乙方未按照甲方要求进行整改，视为违约。5.乙方泄露甲方商业秘密，视为违约。6.乙方因自身原因导致工程进度延误，视为违约。7.乙方未履行保密义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。3.合同解除：指合同双方或单方依法终止合同关系的行为。4.合同终止：指合同双方依法终止合同关系的行为。5.索赔：指一方因对方违约而要求对方承担违约责任的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：solution:按照合同约定，向乙方支付违约金，并协商确定合理的整改期限。2.工程质量问题：solution:要求乙方按照甲方要求进行整改，并承担相应赔偿责任。3.材料设备不符合要求：solution:要求乙方更换符合合同约定的