临时建设施工人力承包合同（2024年度）

临时建设施工人力承包合同（2024年度）本合同目录一览1.承包内容1.1承包范围1.2承包方式1.3承包期限2.承包人义务2.1承包人资质2.2施工人员管理2.3施工质量标准2.4施工安全责任3.发包人义务3.1工程款支付3.2施工现场提供3.3施工配合与协调3.4施工所需许可与批准4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3工程款支付进度4.4价款结算5.工期延误5.1承包人原因5.2发包人原因5.3不可抗力6.违约责任6.1承包人违约6.2发包人违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的解除和终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约泄露责任10.合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式12.其他条款12.1合同的转让12.2合同的分包12.3合同的备案与登记13.附件13.1工程图纸13.2施工方案13.3人员名单14.合同签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分：合同如下：第一条承包内容1.1承包范围本合同承包范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、拆除工程、临时设施建设等施工任务。具体施工内容以附件工程图纸为准。1.2承包方式承包人采用包工包料的方式进行施工。承包人应按照合同约定的工程量和质量要求，完成所有施工任务，并承担相应的材料采购和施工设备租赁等费用。1.3承包期限承包期限为____年__月__日至____年__月__日。具体施工进度和工期安排详见附件施工方案。第二条承包人义务2.1承包人资质承包人应具备合法的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件，并在合同签订前向发包人提供上述证件的复印件。2.2施工人员管理承包人应按照施工进度和工程质量要求，配备足够的施工人员，并对施工人员进行管理和培训，确保施工人员具备相应的技能和资质。2.3施工质量标准承包人应按照国家和行业的施工规范和标准进行施工，确保施工质量符合合同约定的要求。2.4施工安全责任承包人应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准的要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的人员和财产安全。第三条发包人义务3.1工程款支付发包人应按照合同约定的付款方式和付款进度，向承包人支付工程款。3.2施工现场提供发包人应提供合同约定的施工现场，并负责施工现场的清理、平整和无障碍工作。3.3施工配合与协调发包人应协助承包人办理施工所需的许可和批准手续，并提供必要的施工配合与协调。3.4施工所需许可与批准发包人应负责办理施工所需的各项许可和批准手续，并承担相关费用。第四条合同价格4.1合同总价合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2价格调整合同价格不因任何因素进行调整。4.3工程款支付进度4.4价款结算工程验收合格后，发包人应在合同约定的时间内向承包人支付合同总价的全额。第五条工期延误5.1承包人原因如承包人原因导致工期延误，承包人应按照合同约定的违约金比例向发包人支付违约金。5.2发包人原因如发包人原因导致工期延误，发包人应按照合同约定的违约金比例向承包人支付违约金。5.3不可抗力因不可抗力导致工期延误，双方互不承担违约责任。不可抗力事件结束后，双方应立即恢复施工，并合理调整工期。第六条违约责任6.1承包人违约承包人违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。6.2发包人违约发包人违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给承包人造成的损失。第七条争议解决7.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。7.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院申请调解。7.3仲裁解决如调解不成，双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。7.4法律途径如仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的解除和终止8.1合同解除条件任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权解除合同。8.2合同终止条件合同履行完毕，双方协商一致终止合同。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等敏感信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日起____年__月__日止。9.3违约泄露责任如任何一方违反保密义务，导致对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同变更需双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.3合同解除合同解除需双方协商一致，并以书面形式确认。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如发生争议，双方同意按照第七条的约定解决。第十二条其他条款12.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同的分包承包人不得将合同约定的施工任务全部或部分分包给第三方。12.3合同的备案与登记合同签订后，双方应按照法律法规的规定进行备案与登记。第十三条附件13.1工程图纸附件中包含工程图纸，图纸作为合同的一部分，具有同等法律效力。13.2施工方案附件中包含施工方案，施工方案作为合同的一部分，具有同等法律效力。13.3人员名单附件中包含承包人项目管理团队和主要施工人员名单。第十四条合同签订日期与地点14.1签订日期本合同于____年__月__日在____（地点）签订。14.2签订地点合同签订地点为____（具体地址）。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括施工项目的完整设计，包括建筑物的布局、结构、电气、给排水、暖通等所有相关系统的图纸。图纸应采用标准图纸格式，并应具备清晰、准确的标注，以便承包人能够准确理解和执行施工任务。附件二：施工方案详细要求和说明：施工方案应详细说明施工过程中的各个阶段，包括施工步骤、施工方法、施工工艺、施工进度计划等。方案应考虑到施工安全、质量控制、材料供应等因素，并应具备可操作性和实用性。附件三：人员名单详细要求和说明：人员名单应包括承包人的项目管理团队和主要施工人员的姓名、职务、资质证书等信息。名单中的人员应具备相应的专业能力和施工经验，以确保施工的顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未能按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.承包人未能按照合同约定的方式提供材料、设备或服务。3.发包人未能按照合同约定的时间支付工程款或提供施工现场。4.发包人未能按照合同约定的方式提供施工配合与协调。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约行为导致的合同不能履行或履行不符合约定的责任。2.违约方应赔偿因此给对方造成的直接经济损失。3.违约方应支付合同总价一定比例的违约金。示例说明：如果承包人未能按照合同约定的时间完成施工任务，那么承包人应承担因延期导致的工程款利息损失，并支付合同总价的1%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指临时建设施工人力承包合同（2024年度），双方约定的权利和义务的法律文件。2.承包人：指承担施工任务的一方，具备相应的资质和能力，负责施工过程中的各项事务。3.发包人：指委托施工任务的一方，负责提供施工现场、工程款支付等。4.工期延误：指施工进度超过合同约定的期限。5.违约金：指违约方