2024年工程设计与施工承包合同

通用版2024年工程设计与施工承包合同本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4发票开具4.设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准5.合同工期5.1工期要求5.2工期延误5.3工期提前6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备质量7.施工安全与环保7.1安全措施7.2环保要求8.合同变更8.1变更程序8.2变更费用9.违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同解除11.1解除条件11.2解除后果12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任13.合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决方式14.4附件说明第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程的具体地点，包括街道地址、城市、省份和邮编。1.3工程规模：工程的规模和范围，包括建筑总面积、结构类型和设计使用年限等。1.4工程内容：工程的设计和施工内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程和附属设施等。第二条合同主体2.1发包人：指合同中约定的有权委托承包人进行工程设计和施工的一方。2.2承包人：指合同中约定的承担工程设计和施工的一方，具有相应的资质和能力。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总价，包括设计费、施工费、材料费、设备费和其他相关费用。3.2价格调整：双方约定在合同执行过程中，因市场价格波动、政策变化等原因导致合同价格调整的方式和程序。3.3支付方式：双方约定的支付合同价款的方式，包括但不限于预付款、进度付款和最终付款等。3.4发票开具：承包人应按照法律法规和税务规定，为发包人开具合法有效的发票。第四条设计与施工要求4.1设计要求：双方约定的工程设计要求，包括设计标准、设计深度、设计周期和设计成果等。4.2施工要求：双方约定的工程施工要求，包括施工标准、施工工艺、施工周期和施工质量等。4.3质量标准：双方约定的工程质量标准，包括材料质量、施工质量和工程验收标准等。第五条合同工期5.1工期要求：双方约定的工程开工日期、竣工日期和关键节点等工期要求。5.2工期延误：由于承包人原因导致工期延误的处理方式，包括但不限于违约金计算和付款方式等。5.3工期提前：由于承包人原因导致工期提前的处理方式，包括但不限于提前完成奖励和付款方式等。第六条材料与设备6.1材料供应：双方约定的材料供应方式、供应周期、质量要求和相关责任等。6.2设备供应：双方约定的设备供应方式、供应周期、质量要求和相关责任等。6.3材料与设备质量：双方约定的材料与设备质量标准，包括但不限于合格证、检验报告和相关质量保证等。第八条合同变更8.1变更程序：任何合同变更都应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、价格和时间等。8.2变更费用：因合同变更产生的额外费用，应由双方按照变更协议的约定承担。第九条违约责任9.1发包人违约：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失和承担额外费用等。9.2承包人违约：承包人未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失和承担额外费用等。第十条争议解决10.1协商解决：合同争议应通过双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2调解解决：双方同意将争议提交第三方调解机构进行调解。调解不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.3仲裁解决：双方约定将争议提交合同约定的仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。10.4诉讼解决：任何一方均有权向合同约定的法院提起诉讼。第十一条合同解除11.1解除条件：合同解除应符合合同约定和法律规定的解除条件。11.2解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事项，包括但不限于结算、赔偿和责任承担等。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等。12.2保密期限：双方约定保密信息的保密期限。12.3泄密责任：违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同终止条件：合同终止的条件应符合合同约定和法律规定的终止条件。第十四条其他条款14.1不可抗力：合同执行过程中，因不可抗力导致一方不能履行合同义务的，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决方式：双方约定争议解决的优先方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。14.4附件说明：合同附件是合同的重要组成部分，包括但不限于设计文件、施工图纸、技术规范、材料设备清单等。附件应符合合同约定和法律规定的要求。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件：包括工程设计说明书、设计图纸、设计计算书、设计效果图等。2.施工图纸：包括施工总图、施工细图、施工标准图等。3.技术规范：包括工程质量标准、施工工艺标准、材料设备技术要求等。4.材料设备清单：包括工程所需材料的种类、规格、数量、质量要求等。5.工程量清单：包括工程各项工程量及其价格等。6.合同协议书：包括合同、附件、双方签署的变更协议等。7.付款凭证：包括发票、收据、付款凭证等。8.验收报告：包括工程验收合格证书、工程质量保修书等。9.安全事故报告：包括安全事故的调查报告、处理决定等。10.其他相关文件：包括工程招投标文件、资质证书、审批文件等。附件的详细要求和说明：1.设计文件应符合国家相关法律法规和行业标准，具备设计深度和质量要求。2.施工图纸应明确、完整，具备施工所需的所有信息。3.技术规范应具体、明确，具备指导施工和验收的功能。4.材料设备清单应详细列出工程所需材料的种类、规格、数量、质量要求等，并提供相应的合格证和检验报告。5.工程量清单应准确、详细，列出各项工程量的名称、数量和价格。6.合同协议书应明确双方的权利、义务和责任，包括但不限于工程内容、价格、工期、质量、支付方式等。7.付款凭证应真实、合法，与合同约定相符。8.验收报告应客观、公正，反映出工程的质量和效果。9.安全事故报告应详细记录安全事故的发生时间、地点、原因、损失和处理结果等。10.其他相关文件应具备法律效力和执行条件。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约：未按照合同约定支付价款、延迟支付价款、不履行合同约定的其他义务等。示例：发包人延迟支付工程进度款，导致承包人无法按时购买材料，造成工期延误。2.承包人违约：未按照合同约定完成工程、延迟完成工程、不履行合同约定的其他义务等。示例：承包人未按照合同约定施工，导致工程质量不达标，需要重新施工。3.设计违约：设计文件不符合国家相关法律法规和行业标准、设计深度和质量不达标、设计周期延误等。示例：设计文件中存在重大设计错误，导致施工过程中出现质量问题。4.材料设备供应违约：材料设备供应不符合合同约定、供应周期延误、质量不达标等。示例：材料供应商提供的材料不符合合同约定的质量要求，导致工程质量问题。5.施工安全违约：未按照合同约定采取安全措施、发生安全事故未及时报告等。示例：承包人在施工现场未采取安全防护措施，导致施工人员受伤。6.保密违约：泄露合同中的商业秘密、技术秘密、财务秘密等。示例：承包人泄露了发包人的商业秘密，给发包人造成了经济损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.合同解除：指合同双方按照合同约定或法律规定解除合同关系。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。