磁材机加工生产线升级改造项目总承包EPC项目合同附件格式

磁材机加工生产线升级改造项目总承包EPC项目合同附件格式附件一：履约担保格式履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。.担保金额人民币（大写）（¥）。.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在天内支付。.发包人和承包人按《通用合同条款》第条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码： 电话：年月日

附件二：预付款担保格式预付款担保 （发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）工程总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。.担保金额人民币（大写）（¥）。.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至（根据专用条款的约定填入）止。.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在天内支付。.发包人和承包人按《通用合同条款》第条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或授权人：（签字）地址： 邮政编码： 电话：年月日

附件三：工程质量安全文明施工协议工程质量安全文明施工协议工程项目建设责任单位（发包人）：工程项目施工责任单位（承包人）：为明确安全目标责任，加强施工管理，严格生产制度，杜绝安全事故的发生，保证施工项目的顺利进行，在遵守《建筑施工安全文明工地标准》DBJ--、《建筑施工现场环境与卫生标准》J-、《建筑安全文明工地文件选编（省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范基础上，针对本工程项目的特点，经甲、乙双方协商，签订本协议，具体条款如下：一、工程概况、工程名称：。、施工地点：。、计划开工日期：年月日、计划竣工日期：年月日、施工主要内容：二、安全防范措施、发包人指定……为现场安全监督员，负责抽查现场安全施工情况，有权对现场存在的安全隐患发整改通知书及扣违约金通知书，并承担安全监管责任。、承包人成立安全小组，由承包人……担任组长，设立施工现场安全员，对施工现场安全负责，保持与发包人的信息沟通。承包人在进入施工现场施工前，必须完成对所有施工人员的安全教育。、按照属地管理原则，承包人必须自觉接受属地质量监督部门、公安机关管理，积极协助配合质量监督部门、公安机关进行安全管理和检查。三、承包人安全职责承包人应严格履行本安全文明施工协议的安全职责，加强施工管理。凡在施工实施过程中，因违反有关建设工程法规、规章和本安全文明施工协议而造成事故、事故征候、不安全事件或其他问题的，将根据问题的性质、后果以及影响程度，追究承包人的责任（包括法律责任）。承包人同意按以下规定条款承担违约金，若重复发生，则发包人有权对违约金取双倍计算。安全管理机构、管理制度以及安全培训：.建立安全小组，小组名单报发包人备案，施工期间所有进场人员必须服从发包人、监理人的安全管理和检查。.承包人应制定内部安全管理制度，切实做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的四防工作；如有发生，造成的损失由承包人承担，且每单次支付违约金元；承包人的施工人员不得在施工现场喝酒、抽烟、穿拖鞋、光背、讲粗话等不文明礼貌行为，若违反，每人次支付违约金元；不得使用电炉等电器，若违反，每次支付违约金元；施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，若违反，每人次支付违约金元；承包人的施工人员在高空作业时应严格遵守高空有关施工操作规定和佩戴安全帽、安全带和防滑胶鞋；配备现场安全监护人员跟班监护。每发生一次支付违约金元。.施工前应由施工项目负责人或安全员对所有进场施工的人员进行施工内容及施工范围和安全管理规定等安全教育。、施工现场围护及安全防护措施：施工过程中，承包人应依据施工中的情况，设立必要的施工安全防护设施，如防触电、防火、防人员坠落、防物体坠落砸伤人员等措施。、施工用水用电管理：应根据按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-的要求，相关电业安全管理规定拉接线路，配电设备应符合规范要求。若违反，每次支付违约金元。、施工现场文明施工管理：坚持文明生产、文明施工，禁止野蛮施工，确保工程项目质量符合招投标要求，质量不合格应无条件返工，直至合格时为止。、因承包人责任原因造成等级事故或导致人员伤亡和经济损失的，处罚两万元以下违约金，全部损失由施工单位承担赔偿责任；发生治安、刑事案件的，移交公安机关追究法律责任。、除上述约定外，承包人其他应遵守的安全文明施工义务及其违约应支付的违约金标准见协议附表。四、因承包人责任原因导致的人员伤亡及经济损失，全部由承包人承担。如承包人不及时处置人员伤亡事件（三天内），发包人认为可能影响社会稳定或施工进度的，发包人有权介入处置，依法咨询法律中介机构后形成的处理结果，承包人应当认可。且发包人有权根据咨询法律中介机构后形成的处理结果直接向第三方支付赔偿款，该赔偿款发包人直接从承包人的工程款中抵扣。五、发包人发现承包人违约后开具违约通知单，直接从进度款中扣除违约金；发包人有权从履约保证金和本工程竣工结算款中扣除，直至追究法律责任。六、凡因执行本协议所发生的或与协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方都可以诉诸人民法院，本协议争议的管辖法院为项目所在地人民法院。七、本合同一式十二份，发包人承包人双方正本各执一份，副本各执三份。附：《质量安全文明施工协议》附表(详见“发包人要求”)发包人：(单位全称)(盖章)承包人：（单位全称）（盖章）法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：（签字或盖章）其授权的代理人：（签字或盖章）电话：电话：日期：日期：

附件四：廉政合同格式廉政合同根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目建设单位(以下简称“发包人”)与(以下简称“承包人”)，特订立如下合同。.发包人承包人双方的权利和义务()严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规有关规定。()严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。()双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。()建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。()发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。()发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。.发包人的义务()发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。()发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。()发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。()发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。()发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。()发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。.承包人义务()、承包人所有人员，不得以不正当手段获取不应得利益（包括但不限于威胁或妨碍发包人及监理人的工作人员正常履行职务的行为），应自觉接受组织和干部群众的监督。

()、严格按照批准的设计和合同的要求，组织工程施工。在工程建设过程中，严格坚持质量标准，不偷工减料；

()、严禁向发包人和监理人行贿，不准向发包人和监理人员赠送礼品、礼金和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；

()、不请发包人和监理人到各种娱乐场所吃喝玩乐，不以邀请发包人和监理人旅游或以外出考察等名义变相为其报销费用；

()、严禁与材料及设备供应商串通哄抬价格，损害发包人利益；()、严格执行厉行节约制止奢侈浪费行为的规定，不准超标准接待，不准用公款大吃大喝，不准铺张浪费。

()、不准醉酒参加工作，不准酒后驾驶机动车。不得参与各种黄、赌、毒活动，不得及违反中央八项规定和六项禁令精神的行为。()、在工程建设资金到位情况下，按《工程承包合同》及时支付，不拖欠农民工工资；.违约责任()发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。()承包人如违反上述条款，视为违约。发包人将按所发生的事项的严重程度，按每次不低于万元的处罚，违约金在工程款中直接扣除。触犯法律的，将送司法部门追究其刑事责任。.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。.本合同有效期为发包人承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。.本合同作为（项目名称）合同的附件，与总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。.本合同一式十二份，发包人、承包人双方正本各执陆份。发包人：(单位全称)(盖章)承包人：（单位全称）（盖章）法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：（签字或盖章）其授权的代理人：（签字或盖章）电话：电话：日期：日期：附件五、工程质量责任合同格式工程质量责任合同根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，为保证在设计使用年限内的建设工程质量，项目的建设单位(以下称发包人)与(以下称承包人)，特订立如下质量责任合同。第一条本建设工程项目的质量目标为合格工程。承诺对本建设工程的质量在设计使用年限内依法终身负责。质量责任人。第二条发包人承包人双方的权利与义务(一)严格遵守国家有关法律法规有关规定。(二)严格执行(项目名称)项目合同文件，自觉按合同办事。(三)双方的业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。(四)发现对方在业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(五)发现对方严重违反合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条发包人的义务(一)发包人应按合同的约定向承包人及时提供有关资料。(二)发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。(三)发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。(四)发包人须按合同的约定支付工程款，除合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。(五)发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的建设任务。(六)发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。第四条承包人的义务(一)承包人应具备与本工程项目相应等级的资质证书。(二)承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的建设任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目建设任务。(三)承包人必须严格履行合同，按投标承诺的项目管理人员及时到位。项目管理人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。(四)承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。(五)承包人必须按照经审核通过的工程设计图纸和技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。(六)承包人在建设过程中发现发包人要求有差错的，应当及时提出意见和建议。(七)承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存：技术资料应真实、完整。(八)承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。(九)承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。第五条违约责任(一)发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。(二)承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的；依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第六条本合同有效期为发包人承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。第七条本合同作为（项目名称）合同附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。第八条本合同一式十二份，发包人、承包人双方正本各执一份，副本各执三份。发包人：(单位全称)(盖章)承包人：（单位全称）（盖章）法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：（签字或盖章）其授权的代理人：（签字或盖章）电话：电话：日期：日期：附件六、工程质量保修书格式工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（项目名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容本合同工程约定的工程质量保修范围为：按《建设工程质量管理条例》规定。二、质量保修期、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：）、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；）、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；）、装修工程为贰年；）、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；）、供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；）、园区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；）、绿化工程养护成活期为壹年，保修期为壹年；）、工艺设备保修见招标采购合同协议。）、其他项目保修期约定如下：易耗品不在报修范围内，其他项目的保修期为贰年。三、质量保修期计算时间、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、承包人将竣工档案、竣工工程(承包人应提前准备好移交清单)全部移交给发包人的次日起算（以双方的交接记录为依据）。、若工程移交给发包人时单体共用部位及设备或室外工程还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据），且整改工作必须在十个日历日内完成并经验收合格。、若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金或工程结算尾款中支付时，则保修期以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理人共同签署验收合格书面文件次日起算。、若承包人既不愿委托发包人整改，也不愿自行整改(或未在十日内整改合格的)，则发包人可选择另行委托其他施工单位进行整改，所发生费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保修金或工程结算尾款中支付，保修期自发包人及监理人共同签署整改验收合格书面文件的次日起算。四、质量保修责任、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书规定立即派人保修，并在本保修书保修时限要求的时间内完成保修。承包人不在约定时限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，维修费用从预留于发包人处的质量保修金中抵扣。在质量保修期内，由于承包人工程质量原因给发包人造成的直接和间接损失，由承包人负责赔偿和承担保修责任，承包人未按要求履行保修责任的，发包人有权自行或委托第三方处理，按实际发生费用的倍从工程质量保修金中进行支付。、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负。、在本保修书规定的各分部分项工程（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。、由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受生产设备或生产产品等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。五、质量保险金的支付与返还、本工程双方约定发包人按建安工程费的%做为工程质量保证金，质量保证金在办理竣工结算时暂扣，且质量保证金预留期间不计息。、自规定的质量保修期开始计算之日起满二年时，发包人返还工程项目保修金给承包人。保修金均不计息。、发包人在根据规定的缺陷责任期限满后将预留的保修金返还承包人前，承包人应对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。、发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通知后日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的千分之四向发包人支付违约金。、自本条规定的保修金返还之日起日内，承包人应凭相关证明文件到发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。六、保修程序、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则视承包人同意指定该工程的施工项目负责人为保修负责人。、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包人指定的工程保修负责人，该保修负责人必须在小时内到达现场，如确定为承包人施工质量所引起的维修，承包人应在小时内派人维修（特殊紧急情况，须在通知起四小时内进行维修）上述该电话通知以发包人处留存的电话记录为准。电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通或已通知承包人超过三天没有开始维修或者没有书面解释的视为放弃维修。为了避免各方损失扩大化，发包人将另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费将从承包人预留于发包人处的质量保修金中扣付。、承包人必须与发包人现场核查，并在维修期限内完成保修。如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述规定，发包人有权另聘其他有施工单位进行维修，相关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额的%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣。、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他施工单位进行维修，所发生的费用及代办费将从承包人预留于发包人处的质量保修金中扣付。七、其他本工程质量保修作书为总承包合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字或盖章）：