2024年建筑工程施工合同范文（三篇）

第3页共3页2024年建筑工程施工合同范文第4条工期调整与责任归属4.1甲方应负责支付乙方因采取赶工措施所产生的额外费用。4.2若因甲方未能按约定完成工作而影响工期，则工期应相应顺延。4.3若因乙方责任导致无法按期开工或中途无故停工，进而影响工期，则工期不予顺延。4.4若因设计变更或非乙方原因（如停电、停水、停气及不可抗力因素）导致停工超过8小时（一周内累计计算），则工期应相应顺延。第5条工程质量及验收标准5.1本工程质量评定及验收依据为施工图纸、作法说明以及《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范。5.2本工程质量需达到国家质量评定合格标准。若甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准，则需向乙方支付由此产生的额外费用。5.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方未按时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理。复验合格，费用由甲方承担，并顺延工期；复验不合格，乙方承担费用及返工责任，但工期亦予顺延。5.4因乙方原因造成质量事故，其返工费用及责任由乙方承担，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到验收通知后XX日内组织验收并办理相关手续。若甲方未能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方并另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用及相关费用。第6条工程价款及结算方式6.1本合同生效后，甲方分六次支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。具体支付安排如下：-合同签署生效且乙方进驻建设场所后XX日内，支付总工程款的XX%，计人民币XX元；-第一层楼施工完毕（加盖预制板）后，支付总工程款的XX%，计人民币XX元；-第二层楼施工完毕（加盖预制板）后，支付总工程款的XX%，计人民币XX元；-第三层楼施工完毕（加盖预制板）后，支付总工程款的XX%，计人民币XX元；-全部内外墙装饰完毕后，支付总工程款的XX%，计人民币XX元；-全部工程完成且甲方试用二个月内无质量异议，支付剩余XX%工程款，并结算实际面积差价。6.2工程竣工验收后，乙方应提交工程结算资料给甲方。甲方应在接到资料后10天内完成审查。第7条材料供应与管理7.1乙方负责采购供应的材料（详见附件二）应符合设计要求及质量标准，并按时送达现场。7.2若乙方采购的材料、设备不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用并对工程造成损失，由乙方负责赔偿。第8条安全生产与防火要求8.1乙方提供的施工图纸或作法说明应符合《中华人民共和国消防条例》及相关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》等法律法规。8.3若乙方违反安全操作规程或消防条例导致安全事故或火灾，乙方应承担全部经济损失。第9条奖励与违约责任9.1因甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应赔偿乙方因此造成的停工、窝工损失。每停工或窝工一天，甲方需支付乙方XX元。9.2因乙方原因导致逾期竣工的，每逾期一天，乙方需向甲方支付XX元违约金。9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品。如有损坏或丢失，乙方应按价赔偿。第10条争议解决10.1合同履行期间双方发生争议时，应在不影响工程进度的前提下通过协商解决或请有关部门调解。10.2若协商或调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院进行裁判。第11条附则11.1本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：____年__月__日日期：____年__月__日附件一：施工图纸或作法说明附件二：乙方提供材料及施工质量要求（详细内容略）2024年建筑工程施工合同范文（二）发包单位（甲方）：_____承包人：（乙方）：_____根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条：工程概况1.1、工程名称：_____工程地点：_____工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。工程总价：按下室占地面积____元（此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差）。工期：第2条：合同使用标准和法律2.1、合同使用标准：_____2.2、适用法律：中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例第3条：甲方工作3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。3.2按照合同条款按时按量支付工程款。3.3如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。第4条：乙方工作4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。4.3前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。4.4乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具（包括空压机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。第5条：工程款工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。第6条：合同的生效与终止合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。第7条：合同份数：甲乙双方各执2份。第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_________年____月____日____年____月____日改写后的结果：2024年建筑工程施工合同范文（三）合同甲方：_____(以下称“第一方”)合同乙方：_____(以下称“第二方”)双方经充分协商，就建设工程项目事宜签订本协议，共同遵守。1.工程名称：_____2.工程位置：_____3.工程规模（含土建、水暖、电气工程）：总计____平方米。4.承包范围：5.建筑与安装工程总成本：共计人民币____元。6.工程款项与费用结算依据及支付方式：(1)……(2)……7.开工日期：____年____月____日8.竣工日期：____年____月____日9.工程质量：以施工图及国家规定的施工验收规范和质量检验标准为标准。10.第一方主要责任：(1)……(2)……11.第二方主要责任：(1)……(2)……12.违约责任：(1)若第一方因自身原因延迟支付工程款，每逾期一天，按应付金额的____‰支付违约金。(2)若第二方未按合同规定时间完成工程，每逾期一天，按未完成工程造价的____‰支付违约金。(3)若第一方未按约定提供原材料、设备、场地、技术资料，第二方有权要求延长工期，并可要求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程保修期一年，保修期内因第二方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等问题，由第二方免费维修。若因第一方或设计责任造成的，由第一方自行承担。(5)若因第二方原因导致工程质量不符合约定，造成人身和财产损害，第二方应承担损害赔偿责