建设工程招投标与合同管理新2024年

建设工程招投标与合同管理新2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3双方共同权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及内容3.3工程标准及要求第四章：合同价格及支付方式4.1合同价格4.2预付款及进度款支付4.3质保金及尾款支付第五章：工程进度及工期5.1工程进度计划5.2工期延误处理5.3工期变更第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3质量保证期第七章：工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2索赔条件与程序7.3索赔处理第八章：安全与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故处理第九章：合同争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁与诉讼9.3争议解决费用第十章：合同的生效、变更与终止10.1合同的生效10.2合同的变更10.3合同的终止第十一章：知识产权与保密11.1知识产权归属11.2保密义务11.3信息披露第十二章：合同附件12.1附件清单12.2附件效力12.3附件的补充与修改第十三章：其他约定13.1通知与送达13.2合同语言与解释13.3附加条款第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点14.4合同备案与公证第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到双方满意的结果。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程项目，包括但不限于设计、施工、安装、调试等所有相关活动。1.3合同解释本合同的解释应遵循合同文本的字面意义，结合合同目的和行业惯例，以及相关法律法规的规定。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.1.1甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督和检查。2.1.2甲方应按照合同约定支付工程款项，并提供必要的工作条件。2.1.3甲方应保证提供的设计文件、技术资料等真实、准确、完整。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方有权按照合同约定收取工程款项。2.2.2乙方应按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程任务。2.2.3乙方应遵守甲方的现场管理规定，确保施工安全。2.3双方共同权利与义务2.3.1双方应共同遵守国家法律法规，维护合同的严肃性和权威性。2.3.2双方应相互协作，及时解决合同执行过程中出现的问题。第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.1.1工程名称：______。3.1.2工程地点：______。3.2工程规模及内容3.2.1工程规模：______。3.2.2工程内容：______。3.3工程标准及要求3.3.1工程应符合国家及行业标准：______。3.3.2工程质量要求：______。第四章：合同价格及支付方式4.1合同价格4.1.1合同总价为：______。4.1.2价格构成包括：材料费、人工费、管理费等。4.2预付款及进度款支付4.2.1预付款比例为合同总价的______%，支付时间为合同签订后______天内。4.2.2进度款支付方式：______。4.3质保金及尾款支付4.3.1质保金为合同总价的______%，支付时间为工程验收合格后______天内。4.3.2尾款支付条件：______。第五章：工程进度及工期5.1工程进度计划5.1.1工程开工日期：______。5.1.2工程竣工日期：______。5.2工期延误处理5.2.1因甲方原因导致的工期延误，乙方有权要求顺延工期。5.2.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.3工期变更5.3.1工期变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。5.3.2工期变更后，相应的工程进度计划应相应调整。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.1.1工程质量应符合国家及行业标准：______。6.1.2工程质量验收标准：______。6.2工程验收程序6.2.1工程验收应由甲方组织，乙方配合。6.2.2工程验收合格后，双方应签署验收报告。6.3质量保证期6.3.1工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起______年。6.3.2质量保证期内，乙方应负责免费维修因施工质量引起的缺陷。第七章：工程变更与索赔7.1工程变更程序7.1.1工程变更应由甲方提出，并以书面形式通知乙方。7.1.2工程变更导致的工程量增减，应按照合同约定的价格进行结算。7.2索赔条件与程序7.2.1索赔条件：______。7.2.2索赔程序：乙方应在索赔事件发生后______天内提出索赔通知。7.3索赔处理7.3.1索赔处理应由双方协商解决。7.3.2如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。第八章：安全与环境保护8.1安全生产责任8.1.1甲方应提供符合安全标准的施工环境。8.1.2乙方应遵守安全生产法规，采取必要安全措施。8.2环境保护措施8.2.1乙方在施工过程中应遵守环境保护法规，减少对环境的影响。8.2.2施工废弃物的处理应符合当地环保要求。8.3事故处理8.3.1施工过程中发生的安全事故，应立即报告甲方，并采取紧急措施。8.3.2事故责任的认定及处理应按照相关法律法规执行。第九章：合同争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应首先通过友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。9.2仲裁与诉讼9.2.1仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。9.2.2如仲裁不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。9.3.2双方另有约定的除外。第十章：合同的生效、变更与终止10.1合同的生效10.1.1本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除。10.2合同的变更10.2.1合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。10.2.2变更内容应作为合同不可分割的一部分。10.3合同的终止10.3.1工程竣工验收合格后，合同自然终止。10.3.2如遇不可抗力或其他约定情形，合同可提前终止。第十一章：知识产权与保密11.1知识产权归属11.1.1工程中产生的知识产权归甲方所有。11.1.2乙方在合同期内及合同终止后，均不得侵犯甲方的知识产权。11.2保密义务11.2.1乙方应对甲方提供的技术资料和商业秘密负有保密义务。11.2.2保密期限为合同终止后______年。11.3信息披露11.3.1未经甲方书面同意，乙方不得向第三方披露合同内容及相关信息。11.3.2双方应遵守信息披露的法律法规要求。第十二章：合同附件12.1附件清单12.1.1本合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单等。12.1.2附件清单应作为合同的一部分，具有同等法律效力。12.2附件效力12.2.1附件与合同正文具有同等法律效力。12.2.2附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。12.3附件的补充与修改12.3.1附件的补充与修改应经双方协商一致，并以书面形式确认。12.3.2补充与修改后的附件应作为合同不可分割的一部分。第十三章：其他约定13.1通知与送达13.1.1合同双方的通知应以书面形式进行。13.1.2通知的送达地址为合同首部所列地址，如有变更应及时书面通知对方。13.2合同语言与解释13.2.1本合同以中文书写，中文文本具有最终解释权。13.2.2合同解释应遵循合同目的、行业惯例及相关法律法规。13.3附加条款13.3.1双方可根据实际情况，协商增加附加条款。13.3.2附加条款应以书面形式确认，并作为合同不可分割的一部分。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（全称）：______乙方（全称）：______14.2签订时间本合同于____年____月____日在____签订。14.3签订地点本合同签订地点为：______。14.4合同备案与公证14.4.1本合同签订后，应按规定向有关部门备案。14.4.2如双方认为必要，可对合同进行公证。多方为主导时的，附件条款及说明一、附件条款1.1附件条款的目的与适用1.1.1本附件条款旨在明确多方为主导时的合同执行细则，确保合同各方的权益得到充分保障。1.1.2本附件条款适用于所有由多方共同参与并主导的建设工程项目。1.2附件条款的构成1.2.1本附件条款包括但不限于技术附件、工程量清单、施工图纸、质量标准说明等。1.2.2附件条款应与主合同具有同等法律效力，且为合同不可分割的一部分。1.3附件条款的变更与补充1.3.1附件条款的任何变更或补充均需经合同各方协商一致，并以书面形式确认。1.3.2变更或补充后的附件条款应作为合同的一部分，对各方均有约束力。二、技术附件2.1技术附件的定义2.1.1技术附件包括但不限于设计图纸、技术规范、操作手册等，是指导施工和验收的重要文件。2.1.2技术附件应详细描述工程的技术要求、施工方法、材料标准等。2.2技术附件的提供与确认2.2.1甲方应负责提供完整的技术附件，并确保其准确性和完整性。2.2.2乙方及其他参与方应在收到技术附件后______天内完成确认，逾期未提出异议视为确认。2.3技术附件的变更2.3.1技术附件的变更应由甲方提出，并以书面形式通知其他各方。2.3.2变更后的技术附件应重新确认，并作为合同的一部分。三、工程量清单3.1工程量清单的定义3.1.1工程量清单详细列出了工程中各项施工内容的量度和单位，是合同计价和结算的依据。3.1.2工程量清单应由甲方或其委托的第三方编制，并经乙方及其他参与方确认。3.2工程量清单的提供与确认3.2.1甲方应负责提供工程量清单，并确保其准确性和完整性。3.2.2乙方及其他参与方应在收到工程量清单后______天内完成确认，逾期未提出异议视为确认。3.3工程量清单的调整3.3.1工程量清单的调整应由甲方提出，并以书面形式通知其他各方。3.3.2调整后的工程量清单应重新确认，并作为合同的一部分。四、施工图纸4.1施工图纸的定义4.1.1施工图纸是指导施工的重要技术文件，包括平面图、立面图、剖面图等。4.1.2施工图纸应详细描述工程的结构、尺寸、材料等信息。4.2施工图纸的提供与确认4.2.1甲方应负责提供施工图纸，并确保其准确性和完整性。4.2.2乙方及其他参与方应在收到施工图纸后______天内完成确认，逾期未提出异议视为确认。4.3施工图纸的变更4.3.1施工图纸的变更应由甲方提出，并以书面形式通知其他各方。4.3.2变更后的施工图纸应重新确认，并作为合同的一部分。五、质量标准说明5.1质量标准的定义5.1.1质量标准说明是明确工程质量要求的重要文件，包括国家标准、行业标准、甲方特殊要求等。5.1.2质量标准说明应详细描述工程的质量目标、验收标准、质量保证措施等。5.2质量标准说明的提供与确认5.2.1甲方应负责提供质量标准说明，并确保其准确性和完整性。5.2.2乙方及其他参与方应在收到质量标准说明后______天内完成确认，逾期未提出异议视为确认。5.3质量标准的变更5.3.1质量标准的变更应由甲方提出，并以书面形式通知其他各方。5.3.2变更后的质量标准说明应重新确认，并作为合同的一部分。六、其他附件6.1其他附件的定义6.1.1其他附件包括但不限于施工方案、施工进度计划、施工安全方案等。6.1.2其他附件应详细描述工程的施工组织、施工顺序、施工安全措施等。6.2其他附件的提供与确认6.2.1甲方应负责提供其他附件，并确保其准确性和完整性。6.2.2乙方及其他参与方应在收到其他附件后______天内完成确认，逾期未提出异议视为确认。6.3其他附件的变更6.3.1其他附件的变更应由甲方提出，并以书面形式通知其他各方。6.3.2变更后的其他附件应重新确认，并作为合同的一部分。七、附件条款的法律效力7.1附件条款的法律效力7.1.1本附件条款一经各方确认，即成为合同不可分割的一部分，对各方均有约束力。7.1.2附件条款与主合同内容不一致时，以附件条款为准。7.2附件条款的解释7.2.1本附件条款的解释应遵循合同目的、行业惯例及相关法律法规。7.2.2各方对附件条款的解释如有争议，应通过协商解决。八、附件条款的备案与公证8.1附件条款的备案8.1.1本附件条款签订后，应按规定向有关部门备案。8.1.2备案后的附件条款具有法律效力。8.2附件条款的公证8.2.1如各方认为必要，可对附件条款进行公证。8.2.2公证后的附件条款具有更强的法律效力。九、附件条款的生效9.1附件条款的生效9.1.1本附件条款自各方授权代表签字盖章之日起生效。9.1.2附件条款生效后，任何一方不得擅自变更或解除。9.2附件条款的终止9.2.1工程竣工验收合格后，本附件条款自然终止。9.2.2如遇不可抗力或其他约定情形，本附件条款可提前终止。十、附件条款的补充10.1附件条款的补充10.1.1各方可根据实际情况，协商增加附件条款的补充内容。10.1.2补充内容应以书面形式确认，并作为附件条款不可分割的一部分。10.2附件条款的修改10.2.1附件条款的修改应经各方协商一致，并以书面形式确认。10.2.2修改后的附件条款应重新确认，并作为合同的一部分。十一、附件条款的争议解决11.1争议解决方式11.1.1各方应首先通过友好协商解决附件条款的争议。11.1.2协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。11.2仲裁与诉讼11.2.1仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。11.2.2如仲裁不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决费用11.3.1争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。11.3.2各方另有约定的除外。十二、附件条款的最终解释权12.1附件条款的最终解释权12.1.1本附件条款的最终解释权归甲方所有。12.1.2甲方对附件条款的解释应以公平、合理为原则。12.2附件条款的解释程序12.2.1甲方对附件条款的解释应以书面形式通知其他各方。12.2.2其他各方对甲方的解释如有异议，应在收到解释通知后______天内提出，逾期未提出异议视为接受。十三、附件条款的附加条款13.1附加条款的定义13.1.1附加条款是各方根据实际情况协商确定的，对附件条款的补充或修改。13.1.2附加条款应以书面形式确认，并作为附件条款不可分割的一部分。13.2附加条款的提供与确认13.2.1甲方应负责提供附加条款，并确保其准确性和完整性。13.2.2乙方及其他参与方应在收到附加条款后______天内完成确认，逾期未提出异议视为确认。13.3附加条款的变更13.3.1附加条款的变更应由甲方提出，并以书面形式通知其他各方。13.3.2变更后的附加条款应重新确认，并作为合同的一部分。十四、附件条款的备案与公证14.1附件条款的备案14.1.1本附件条款签订后，应按规定向有关部门备案。14.1.2备案后的附件条款具有法律效力。**14.2附件条款附件及其他补充说明一、附件列表：技术附件：包括设计图纸、技术规范、操作手册等，详细描述工程的技术要求和施工方法。工程量清单：详细列出工程中各项施工内容的量度和单位，作为合同计价和结算的依据。施工图纸：包括平面图、立面图、剖面图等，指导施工的重要技术文件。质量标准说明：明确工程的质量目标、验收标准、质量保证措施等。施工方案：描述工程的施工组织、施工顺序、施工安全措施等。施工进度计划：详细规划工程的施工进度和时间安排。施工安全方案：确保施工过程中的安全，包括安全措施和应急预案。其他附件：根据实际情况协商确定的，对附件条款的补充或修改。二、