非开挖施工合同范本2024年

非开挖施工合同范本2024年合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方权利与义务第三章：工程概述3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容第四章：工程期限4.1工程开始与结束时间4.2工期延长的条件4.3工期延误的责任第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收第六章：工程费用6.1费用构成6.2费用支付方式6.3费用调整第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备提供7.3材料与设备的保管第八章：工程变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九章：安全与环境保护9.1安全生产9.2环境保护措施9.3事故处理第十章：工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收结果第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3赔偿与补偿第十二章：合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除12.3解除后的权利与义务第十三章：争议解决13.1争议解决方式13.2仲裁与诉讼13.3法律适用第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在非开挖工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的非开挖工程施工项目。1.3合同解释本合同的解释权归甲方所有，如遇条款争议，双方应友好协商解决。第二章：合同双方2.1甲方信息甲方名称：；地址：；法定代表人：；联系方式：。2.2乙方信息乙方名称：；地址：；法定代表人：；联系方式：。2.3双方权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，乙方应按照合同约定完成工程任务。第三章：工程概述3.1工程名称工程名称：______。3.2工程地点工程地点：______。3.3工程内容工程内容包括但不限于：______。第四章：工程期限4.1工程开始与结束时间工程开始时间：；工程结束时间：。4.2工期延长的条件工期延长的条件包括：______。4.3工期延误的责任工期延误的责任由责任方承担，具体责任划分如下：______。第五章：工程质量5.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准为：______。5.2质量保证措施乙方应采取以下质量保证措施：______。5.3质量验收工程质量验收按照以下程序进行：______。第六章：工程费用6.1费用构成工程费用包括：______。6.2费用支付方式工程费用的支付方式为：______。6.3费用调整工程费用的调整条件及方式为：______。第七章：材料与设备7.1材料供应乙方负责提供工程所需材料，具体材料清单为：______。7.2设备提供乙方负责提供工程所需设备，具体设备清单为：______。7.3材料与设备的保管材料与设备的保管责任由：______。（注：以上内容为合同前半部分正文，后半部分将在后续提问中继续完善。）第八章：工程变更8.1变更条件任何一方需变更工程内容、标准或工程量时，应提前______天以书面形式通知对方，并得到对方书面同意。8.2变更程序变更程序包括：提出变更请求、双方协商、变更确认、变更实施等步骤。8.3变更费用因变更引起的费用增减，由双方根据变更内容和实际影响协商确定。第九章：安全与环境保护9.1安全生产乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。9.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。9.3事故处理施工过程中发生安全事故或环境污染事件，乙方应立即采取措施并向甲方报告，双方应共同处理。第十章：工程验收10.1验收标准工程验收应符合合同约定的质量标准和国家相关规范。10.2验收程序工程完工后，乙方应提前______天通知甲方进行验收。10.3验收结果验收合格后，双方应签署验收合格证明。验收不合格，乙方应在规定时间内整改并重新申请验收。第十一章：违约责任11.1违约情形违约情形包括但不限于：未按期完成工程、工程质量不符合约定标准、违反安全生产规定等。11.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3赔偿与补偿违约方应根据违约情况和给对方造成的损失，支付相应的赔偿金或补偿金。第十二章：合同变更与解除12.1合同变更合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。12.2合同解除双方协商一致，可以解除合同。解除合同应以书面形式通知对方。12.3解除后的权利与义务合同解除后，双方应按照合同约定，履行相应的权利与义务。第十三章：争议解决13.1争议解决方式合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。13.2仲裁与诉讼协商不成时，双方可向______仲裁委员会申请仲裁，或向______人民法院提起诉讼。13.3法律适用本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四章：合同签订14.1签订方甲方（全称）：；乙方（全称）：。14.2签订时间本合同于______年______月______日签订。14.3签订地点本合同签订地点为：______。（注：以上内容为合同后半部分正文，至此合同正文全部结束。）多方为主导时的，附件条款及说明一、附件条款概述在多方为主导的非开挖施工合同中，附件条款及说明旨在补充主合同内容，明确各方在特定情况下的权利、义务和责任。本附件条款与主合同具有同等法律效力，一旦签署，即成为主合同不可分割的一部分。二、附件条款适用条件当非开挖施工活动涉及多方利益，且各方均对施工过程、成果及风险负有责任时，本附件条款适用。在施工期限内，如出现合同未预见的特殊情况，需要多方协商解决时，本附件条款适用。当施工内容超出原定范围，或需进行特殊操作时，本附件条款适用。三、多方责任与义务施工管理：各方应共同制定施工计划，并确保计划的合理性和可行性。各方应指定专人负责施工的日常管理和调度，确保施工进度和质量。施工质量与安全：各方应共同承担施工质量与安全责任，定期检查施工状态，确保施工符合标准。各方应按照国家和行业的安全规范，采取必要的安全措施。费用分摊：各方应根据实际施工情况，公平合理地分摊施工费用、材料费、设备使用费等。费用分摊方案应由各方协商一致，并在本附件中明确。事故处理：施工过程中发生安全事故或施工质量问题，各方应共同承担责任，并按照法律规定和合同约定进行处理。四、特殊条款施工变更与调整：如需对施工计划或内容进行变更，必须得到所有方的书面同意，并在本附件中详细列明变更的具体内容、费用承担及责任分配。施工保险：施工保险应由各方共同商定，确保保险覆盖范围满足多方利益。保险费用应由各方按比例分摊，并在本附件中明确。施工成果的处置：施工完成后，施工成果的处置应由各方协商决定。施工成果的处置方案应包括成果的评估、使用、维护等可能方式，并在本附件中明确。五、争议解决协商解决：各方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。调解与仲裁：协商不成时，可请求第三方调解机构介入，协助解决争议。调解不成时，各方可向约定的仲裁机构申请仲裁。法律途径：仲裁不成或不愿仲裁时，各方可依法向人民法院提起诉讼。六、附件条款的变更与补充变更与补充：各方可根据实际情况，协商一致对本附件条款进行变更或补充。变更或补充的内容应以书面形式确定，并由各方授权代表签字盖章后生效。优先效力：本附件条款与主合同不一致时，以本附件条款为准。七、附件条款的生效生效条件：本附件条款自各方授权代表签字盖章之日起生效。效力期限：本附件条款的效力与主合同相同，直至主合同终止。八、其他附件条款的解释：本附件条款的解释权归各方共同所有。附件条款的备案：本附件条款生效后，应由各方共同向有关部门备案。附件条款的份数：本附件条款一式多份，各方各执一份，具有同等法律效力。通过上述条款，我们旨在为多方主导的非开挖施工合同提供一个全面、明确、公平的法律框架，以促进合作的顺利进行和各方利益的最大化。附件及其他补充说明一、附件列表：工程详细施工计划及时间表施工设备及材料清单安全生产及环境保护措施工程质量标准及验收程序费用分摊及支付方式明细施工变更及调整流程施工保险及风险管理施工成果的处置方案多方责任与义务分配争议解决机制及程序二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定支付工程款项。未按施工计划进行施工或擅自变更施工内容。施工质量不符合合同约定或国家相关标准。违反安全生产规定，导致安全事故。未采取有效环境保护措施，造成环境污染。违约行为的认定应由合同各方共同协商确定，必要时可邀请第三方专业机构进行评估。三、法律名词及解释：合同生效：指合同条款满足法律规定的条件，且双方或多方已履行必要的签字盖章手续，合同开始产生法律效力。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等，导致合同无法履行的情况。连带责任：指多方中任何一方违约，其他方需共同承担违约责任。仲裁：指合同当事人在争议发生后，通过选定的仲裁机构进行裁决解决争议的方式。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，各方首先应通过友好协商的方式解决。调解：协商不成时，可请求第三方调解机构介入，协助解决争议。仲裁：调解无效时，各方可向约定的仲裁机构申请仲裁。诉讼：仲裁不成或不愿仲裁时，各方可依法向人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：生效条件：合同自各方授权代表签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：合同可由各方协商一致解除，或在符合合同约定的条件下单方解除。合同终止后事宜：合同终止后，各方应按照合同约定处理工程款项结算