亲子乐园装修保修合同样本

亲子乐园装修保修合同样本合同目录第一章总则1.1合同签订主体1.2合同签订目的1.3合同适用范围1.4合同生效条件1.5合同解释权归属第二章装修工程概述2.1工程项目名称2.2工程地址2.3工程规模及内容2.4工程预算2.5工程进度安排第三章施工单位责任3.1施工单位的资质要求3.2施工单位的义务与责任3.3施工单位的管理及施工人员3.4施工单位的质量保证3.5施工单位的安全保障第四章甲方（委托方）责任4.1甲方提供的施工资料及要求4.2甲方应提供的施工条件4.3甲方对施工过程的监督与检查4.4甲方应承担的费用4.5甲方对施工单位的管理及协调第五章保修条款5.1保修范围及期限5.2保修条件及程序5.3保修责任及处理方式5.4保修费用承担5.5保修期后的服务第六章工程质量标准6.1工程质量要求6.2质量验收标准及程序6.3质量问题处理6.4质量保证措施第七章工程进度与付款7.1工程进度计划7.2付款方式及时间7.3付款条件及比例7.4工程延期及违约责任7.5工程提前完成后的处理第八章合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序8.5合同变更与解除后的处理第九章违约责任9.1违约行为及责任9.2违约赔偿金额及方式9.3违约金支付后的处理第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构及地点10.3诉讼管辖法院及地点第十一章合同的生效、终止与续签11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同续签程序第十二章保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任及处理第十三章附加条款13.1双方约定的其他事项13.2附加条款的效力第十四章合同附件14.1合同附件清单14.2附件的效力及补充说明合同编号_________第一章总则第一条款合同签订主体第二条款合同签订目的第三条款合同适用范围第四条款合同生效条件第五条款合同解释权归属第二章装修工程概述第一条款工程项目名称第二条款工程地址第三条款工程规模及内容第四条款工程预算第五条款工程进度安排第三章施工单位责任第一条款施工单位的资质要求第二条款施工单位的义务与责任第三条款施工单位的管理及施工人员第四条款施工单位的质量保证第五条款施工单位的安全保障第四章甲方（委托方）责任第一条款甲方提供的施工资料及要求第二条款甲方应提供的施工条件第三条款甲方对施工过程的监督与检查第四条款甲方应承担的费用第五条款甲方对施工单位的管理及协调第五章保修条款第一条款保修范围及期限第二条款保修条件及程序第三条款保修责任及处理方式第四条款保修费用承担第五条款保修期后的服务第六章工程质量标准第一条款工程质量要求第二条款质量验收标准及程序第三条款质量问题处理第四条款质量保证措施第七章工程进度与付款第一条款工程进度计划第二条款付款方式及时间第三条款付款条件及比例第四条款工程延期及违约责任第五条款工程提前完成后的处理第八章合同的变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同变更程序第三条款合同解除条件第四条款合同解除程序第五条款合同变更与解除后的处理第九章违约责任第一条款违约行为及责任第二条款违约赔偿金额及方式第三条款违约金支付后的处理第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁机构及地点第三条款诉讼管辖法院及地点第十一章合同的生效、终止与续签第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同续签程序第十二章保密条款第一条款保密内容第二条款保密期限第三条款泄密责任及处理第十三章附加条款第一条款双方约定的其他事项第二条款附加条款的效力第十四章合同附件第一条款合同附件清单第二条款附件的效力及补充说明甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________双方代表签字：________________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定用于本工程的材料供应商。乙方应接受甲方的材料供应商，并按照甲方的要求进行施工。如有特殊情况，乙方可以提出异议，并通过友好协商解决。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督和检查。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求及时调整施工计划。1.3甲方变更要求处理如甲方提出工程变更要求，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整。如变更导致工程费用增加或工期延长，甲方应承担相应的责任和费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方选择材料供应商乙方有权选择本工程的材料供应商。甲方应尊重乙方的选择，并按照乙方的要求进行施工。如有特殊情况，甲方可以提出异议，并通过友好协商解决。2.2乙方负责工程质量乙方应对工程的质量和安全负责。甲方有权对工程质量进行监督和检查，并提出整改要求。乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担因质量问题导致的损失。2.3乙方工程延期处理如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金，或按照合同约定的方式进行赔偿。附加条款三：第三方中介参与时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应保持中立，公正地处理相关事务。3.2第三方中介的收费第三方中介的收费标准应在合同中明确约定。双方应按照约定支付中介费用，并确保费用的合理性和公正性。3.3第三方中介的违约处理如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权根据实际情况要求第三方中介支付违约金，或按照合同约定的方式进行赔偿。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程项目设计方案2.工程预算明细表3.施工图纸及施工技术要求4.材料采购清单及规格说明5.工程进度计划表6.付款凭证及支付明细7.质量保证书8.安全施工保证书9.合同变更与解除的申请表格10.违约金计算公式及赔偿细则二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，或支付款项不足。2.甲方未按约定提供施工资料或施工条件。3.甲方未按约定对施工过程进行监督与检查。4.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定标准。5.乙方未按约定使用甲方指定的材料供应商。6.乙方未按约定进行工程变更，导致工程费用增加或工期延长。7.第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.甲方：指委托他人为自己完成特定民事法律行为的当事人。3.乙方：指接受委托，为甲方完成特定民事法律行为的当事人。4.第三方中介：指在合同履行过程中，协助双方进行沟通协调的第三方机构。5.违约金：指当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，按照约定向对方支付的金钱。6.赔偿：指当事人因违约行为给对方造成损失时，按照约定或依法应当承担的赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担整改费用。如严重不符合约定，甲方有权解除合同。3.材料供应问题：甲方应确保材料供应的及时性，如因甲方原因导致材料供应延误，甲方应承担相应责任。4.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付，如有争议，可通过友好协商