钢材买卖合同(五篇)

钢材买卖合同(五篇)2022建筑钢材买卖合同正文内容买方:_______(以下简称甲方)卖方:_______(以下简称乙方)地址:_________地址:_________邮政编码:________________电话:______________________传真:_________传真:_________电子邮件:________电子邮件:_________经充分协商，甲乙双方本着自愿、平等互利的原则，签订本合同。第一条名称、品种、规格和质量1.名称、品种和规格:_______(应标明产品的品牌或商标)。2.质量以下列第______项为准:(1)按照______(国家标准或部级或企业特定标准，如标准代码、编号和标准名称等)执行。必须指出)。(2)根据样品，样品应作为合同的附件(应注明样品的密封和保存方法)。(3)按照双方约定的要求执行，具体为:_______(具体约定产品质量要求)。第二条数量、计量单位和计量方法1.数量:________。2.测量单位和方法:________。3.交货数量的正负尾部差异、合理或多或少条款及在途自然增减的规定和计算方法:_____________。第三条包装方法和包装处理:_______(应尽可能说明所采用的包装标准是国家标准还是主管部门标准，并自行商定包装标准具体可行，由谁提供包装材料，以及包装费用的负担。).第四条交付方式:1.交货时间:________。2.交货地点:________。3.运输方式:_______(指明谁负责运输)。4.保险:_______(根据具体情况，由谁负责保险，并规定保险金额和保险类型)。5.转让与销售相关的文件:________。第5条接受:1.验收时间:________。2.验收方法:_______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法及比例)。3.验收中如有争议，检验机构应按检验标准和方法进行检验。第六条货物价格和支付:1.单价:________;总价:_____________(清货币和资本)。2.货款:付款时间:________;货款支付方式:________;杂费和其他交通费用的支付时间和方式:_____________。3.预付款:_____________(根据需要决定是否预付款、预付款的金额和时间)。第七条异议的时间和方式:1.如果甲方在验收过程中发现货物的品种、型号、规格、颜色和质量不符合规定或协议，甲方在妥善保管货物的同时，应在收到货物后______天内向乙方提出书面异议;在收取和验收期间，甲方有权拒绝支付不符合合同规定的货物。如甲方未能及时提出异议或未能在收到货物之日起______天内通知乙方，则视为货物符合规定。2.如果产品质量因使用、储存和维护不当而降低，甲方不得提出任何异议。3.乙方收到甲方书面异议后，应负责处理，并在______天内通知甲方处理情况。否则，视为默许甲方的异议和处理意见。钢材买卖合同【篇4】2022物品买卖合同（钢材）是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。物品买卖合同（钢材）能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。2022物品买卖合同（钢材）正文内容卖方：买方：乙方因工程机械矿山设备整机生产项目工程建设的需要，向甲方购买钢材总量约90吨左右。依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。第一条钢材数量与质量第二条合同价格钢材价格合同价为准,需发票加130元吨。第三条钢材质量及验收方式甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以____区质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担，提供每种型材的合格证、质保书或检测报告。第四条垫资金额、垫资期限及付款方式1、甲方为乙方垫资金额钢材数量约90吨。2、甲方为乙方垫资期限为180天从货到乙方场地之次日起计补，垫资货物从提货之日计算资金利息3%利息不计复利。第五条提货地点及计量方式1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。2、计量方式：过磅计量。以乙方指定提货人吴__签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。第六条甲方的违约责任1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间三天内完成每批次供货。2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付伍佰元天的违约金。第七条乙方的违约责任乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付3元吨天的违约金。第八条其他约定条款1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。第十一条甲、乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，由合同签订所在地人民法院裁决。第十二条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。甲方：_________乙方：_________法定代表人：_________法定代表人：_________________年____月____日________年____月____日钢材买卖合同【篇5】20__年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20__年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。