2024年劳务施工承包合同参考样本（二篇）

第10页共10页2024年劳务施工承包合同参考样本1.乙方应根据实际完成的工程量(或工程进度节点)结算劳务承包费用，需在____日之内完成合同价款的结算，并将结算结果提交甲方财务部门，作为支付劳务费用的依据。2.甲方不预先支付乙方生活费。劳务承包费将按月支付(或按工程进度节点)，在业主付款后，支付上月结算款的____%。工程完工后支付结算款的____%，剩余____%在承包工程完工验收符合合同要求后结清。（结算款支付基数为扣除劳务管理费后的金额）3.每月的承包费结算中，乙方应扣除向甲方劳务公司缴纳的____%劳务管理费。第十三条工程验收1.乙方需按照合同规定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完成后，乙方应及时提交自检报告并通知验收。甲方应及时组织相关部门进行初步验收，验收合格后方可进行下一道工序；若验收不合格，乙方应无条件修复，不延误工期，并承担甲方的相关损失。2.竣工验收时，如业主、监理等提出工程质量缺陷，乙方应免费维修，并承担由此导致的甲方相关损失，乙方的责任不因前期甲方验收而减轻。第十四条工程保修1.保修范围和期限为____。2.保修期间，乙方接到维修通知后，应按甲方要求的时间派人维修。若乙方未按要求执行，甲方有权委托他人维修，费用由乙方承担。第十五条保险1.乙方负责人须为参与危险作业的人员购买意外伤害保险，并为施工场地内人员和设备购买保险，支付保险费用。2.发生保险事故时，甲乙双方应采取必要措施减少损失。第十六条争议1.如甲乙双方在履行合同时发生争议，应优先尝试协商解决；否则，双方应提交合同签订所在地的劳动仲裁部门或法院解决。2.发生争议后，除非出现以下情况，双方应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：2.1单方违约导致合同无法履行，双方同意终止合同；2.2调解要求停止合同工作，且双方接受；2.3仲裁机构要求停止合同工作；2.4法院要求停止合同工作。第十七条合同履约保证金1.乙方需向甲方缴纳合同履约保证金____元。2.履约保证金涵盖的内容应包括合同及投标文件中规定的所有承诺，如：工期、质量、安全、环保、文明施工、高峰期人员配备、农忙季节人员数量、支付农民工工资、遵纪守法等。若乙方未达到上述要求，将从保证金中扣除相应金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回的损失，保证金将被没收，并需赔偿甲方的损失。3.工程完工后，若乙方按照合同内容完成，且经相关部门验收符合合同规定，甲方将在一个月内退还乙方的履约保证金（不计利息）。第十八条不可抗力1.不可抗力的判定标准参照甲方与业主签订的合同，如合同无明确规定，参照国家或地方政府规定。2.发生不可抗力事件，乙方应立即通知甲方项目经理，并在可能范围内采取措施减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3.因不可抗力事件导致的工作延误相应顺延。4.一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除其相应责任。第十九条合同解除1.如因不可抗力导致合同无法履行，或因一方违约或业主原因导致工程停建或缓建，合同可以解除。2.因不可抗力或业主原因解除合同，乙方应妥善处理已完成的工程和剩余材料、设备，按要求撤离施工场地；甲方按合同约定支付已完成工作的劳务报酬。第二十条合同终止双方履行合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方交付本合同承包工程作业成果并经竣工验收合格，保修期满未发生质量问题，本合同即终止。第二十一条合同份数本合同一式____份，甲方持____份，乙方持____份。第二十二条补充条款_______________________________________________________第二十三条合同生效本合同自双方约定的____条件满足后生效。合同签订时间：____合同签订地点：____甲方(盖章)：____乙方(盖章)：____2024年劳务施工承包合同参考样本（二）发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________鉴于乙方已承接甲方委托的装修工程项目，依据相关法律法规，结合本工程实际状况，甲、乙双方经平等、自愿协商，达成如下条款，并承诺共同遵守执行。一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.承包内容：__________4.承包范围：__________5.承包方式：__________6.质量要求：__________7.工期要求：自____年____月____日至____年____月____日。二、甲方职责1.甲方指派______为驻工地代表，全权负责现场管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明施工等进行监督与检查。2.甲方负责向乙方提供临时水电供应。三、乙方职责1.乙方指派______为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的各项职责，确保按甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，并服从甲方代表的监督与管理。2.乙方应协调好各工种间的交叉作业，并负责竣工验收前成品保护工作。3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自更改原建筑结构或设备管线。四、质量条款1.乙方应严格按照甲方要求、施工图纸、设计说明及变更通知进行施工，工程质量需符合施工合同及相关验收规范标准。2.若因乙方原因导致工程质量不合格或未能通过验收，返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。3.若因甲方提供的材料质量问题影响工程质量，返工费用由甲方承担，工期相应顺延。4.本工程质保期为一年，自竣工验收合格之日起计算。质保期内如发生质量问题，乙方应无偿承担保修责任。五、工期条款1.如因甲方未能按时支付工程进度款而导致工期延误，工期相应顺延。2.如因乙方原因导致中途停工、窝工，工期不予顺延。3.因业主方或不可抗力因素导致的工期延误，工期相应顺延。六、价款与结算1.本工程合同承包价格为人民币______元。2.承包价格已包含人工费、机械费、进退场费、垃圾清运费、材料运输费等。3.付款方式：（1）开工后____日内支付前期进场费______元（即合同总价的____%）；（2）水电工程隐蔽验收后支付______元（即合同总价的____%）；（3）瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时支付______元（即合同总价的____%）；（4）竣工验收合格后支付______元（即合同总价的____%）；（5）剩余______元待一年保修期满后结清。七、材料管理1.甲方负责及时提供乙方所需材料，并按时送达现场。乙方验收后负责保管，因保管不善造成的损失由乙方赔偿。2.乙方应在预算定额范围内合理使用材料（包括临时用电），超支部分由乙方自行承担，并从承包价格中扣减。3.乙方不得擅自挪用业主提供的材料。八、安全生产1.双方另行签订安全协议，作为本合同附件，具有同等法律效力。2.乙方应严格遵守甲方及物管部门的安全生产规章制度，确保文明施工。3.乙方应严格遵守安全协议条款，严禁在施工现场发生违法违纪行为。九、违约责任1.乙方应独立完成施工任务，严禁分包或转包。2.因乙方原因导致工期延误的，每延期一天应向甲方支付违约金______元。3.乙方应为施工人员购买人身保险，施工中发生的安全事故责任及经济损失由乙方承担。4.