消防工程分包合同

消防工程分包合同合同编号：__________分包合同（消防工程）签订日期：____年__月__日甲方（总包单位）：__________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：__________________乙方（分包单位）：__________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：__________________鉴于甲方为消防工程的总包单位，乙方具备消防工程施工资质，经双方友好协商，就乙方承接甲方消防工程分包项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________二、合同金额2.1本合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方按工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方工程款的__%；（2）工程进度达到__%后，甲方支付乙方工程款的__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的__%；（4）剩余款项在质保期内无质量问题的情况下，甲方一次性支付给乙方。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自乙方进场之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家消防工程施工及验收规范进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应负责组织验收，并承担工程质量的责任。五、技术支持和配合5.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸、技术说明及相关技术资料。5.2甲方应指派专人对乙方施工过程进行监督和指导，确保工程质量。5.3乙方应严格按照甲方的技术要求进行施工，如有疑问，应及时向甲方提出，由甲方负责解决。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准进行施工，确保施工安全。6.2乙方应建立健全安全生产责任制，对施工现场进行定期安全检查，发现问题及时整改。6.3乙方应对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识。七、合同的变更和解除7.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。7.2合同变更或解除后，乙方应按照甲方要求承担相应的责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格后__日内终止。甲方（总包单位）：__________乙方（分包单位）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.消防工程分包合同2.施工图纸3.技术说明及相关技术资料4.安全生产规章制度5.施工人员名单及资质证书6.工程进度计划及验收报告7.变更和解除合同的协议8.争议解决仲裁协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，属于违约行为。2.乙方未按照甲方提供的技术要求进行施工，属于违约行为。3.乙方未按照国家安全生产法律法规和相关标准进行施工，属于违约行为。4.甲方未按约定时间支付工程款，属于违约行为。5.甲方未提供完整的施工图纸、技术说明及相关技术资料，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.消防工程：指建筑物、构筑物等场所的火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消防给水系统等消防设施的安装、调试、验收、维护和管理工作。2.分包单位：指总包单位将其合同范围内的一部分工程或者工作委托给其他具有相应资质的单位或个人施工的行为。3.总包单位：指承担建筑工程施工总承包的企业或个人，负责整个工程的组织、协调、管理和实施。4.违约行为：指合同当事人违反合同约定的义务或者违反合同的附随义务的行为。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如因特殊情况导致工程进度延误，应及时与甲方沟通，争取甲方理解和支持。2.技术要求不符：乙方应严格按照甲方的技术要求进行施工，如有疑问，应及时向甲方提出，由甲方负责解决。3.安全生产问题：乙方应加强施工现场的安全管理，定期进行安全检查，发现问题及时整改。4.工程质量问题：乙方应严格按照国家消防工程施工及验收规范进行施工，确保工程质量。5.争议解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程施工总承包企业将其消防工程分包给具有相应资质的单位或个人。2.总包单位与分包单位签订消防工程分包合同，明确双方的权利和义务。3.分包单位按照甲方的技术要求进行施工，确保工程质量。4.双方按照合同