2024年专项外墙保温施工协议样本版

2024年专项外墙保温施工协议样本版A版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方信息1.2承包方信息1.3工程定义第二条工程范围与内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条工程质量与标准5.1工程质量标准5.2质量检验5.3质量争议解决第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备要求第七条施工安全与环保7.1安全措施7.2环保要求第八条变更与调整8.1变更程序8.2调整方式第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3诉讼解决第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条保密条款12.1保密内容12.2泄露后果第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方信息（1）名称：×××公司（2）地址：×××市×××区×××路×××号（3）联系人：×××（4）联系电话：××××××××××1.2承包方信息（1）名称：×××建筑工程有限公司（2）地址：×××市×××区×××路×××号（3）联系人：×××（4）联系电话：××××××××××1.3工程定义本工程是指发包方委托承包方进行的位于×××市×××区×××路×××号的建筑物外墙保温施工工程，包括但不限于保温层施工、防水层施工、界面层施工等工作内容。第二条工程范围与内容2.1工程范围（1）根据设计图纸进行外墙保温层的施工；（2）根据设计要求进行防水层的施工；（3）根据设计要求进行界面层的施工；（4）施工过程中的技术指导与咨询服务；（5）施工完成后对工程进行验收和保修。2.2工程内容（1）保温层施工：按照设计要求进行保温层施工，确保保温层的厚度和质量符合规范要求；（2）防水层施工：按照设计要求进行防水层施工，确保防水层的质量和防水效果；（3）界面层施工：按照设计要求进行界面层施工，确保界面层的平整度和牢固度；（4）施工过程中的技术指导与咨询服务：在施工过程中，承包方应对发包方进行技术指导与咨询服务，确保发包方对施工过程有充分的了解；（5）施工完成后对工程进行验收和保修：承包方应在施工完成后对工程进行验收，并按照合同约定提供保修服务。第三条合同价格3.1合同总价本工程的合同总价为人民币×××元（大写：玖佰玖拾玖万元整），包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、税费等一切与工程有关的费用。3.2价格调整合同总价在签订后，如因发包方原因导致工程范围、内容、材料等发生变更，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式（1）合同签订后，发包方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定；（2）工程进度达到双方约定的比例后，发包方支付相应比例的工程款；（3）工程验收合格后，发包方支付剩余的工程款。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划承包方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，具体时间节点由双方协商确定。4.2工期延误如因承包方原因导致工期延误，承包方应支付违约金，具体金额由双方协商确定。4.3提前完成奖励如承包方提前完成工程，发包方可给予提前完成奖励，具体奖励办法由双方协商确定。第五条工程质量与标准5.1工程质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。5.2质量检验（1）承包方应按照合同约定的时间节点进行自检，确保工程质量符合标准要求；（2）发包方或其委托的第三方有权对工程进行抽检，如发现质量问题，承包方应立即整改；（3）工程验收时，双方应共同参与，确认工程质量符合标准要求。5.3质量争议解决如双方在工程质量问题上产生争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条变更与调整8.1变更程序（1）如发包方要求变更工程，应向承包方提出书面变更通知，并说明变更内容、原因、范围和要求；（2）承包方收到变更通知后，应立即进行评估，如有必要，可向发包方提出变更实施方案和变更报价；（3）发包方确认变更实施方案和报价后，双方签订变更协议，并进行相应的变更。8.2调整方式（1）如因市场行情变化、政策调整等原因导致合同价格、工程范围等发生变更，双方可按照公平、合理的原则进行调整；（2）变更导致的额外费用由双方协商承担。第九条违约责任9.1发包方违约（1）如发包方未按约定时间支付预付款、工程款等，应支付违约金，具体金额由双方协商确定；（2）如发包方未按约定提供施工条件、技术资料等，导致工程无法正常进行，应承担相应责任。9.2承包方违约（1）如承包方未按约定时间节点完成工程进度，应支付违约金，具体金额由双方协商确定；（2）如承包方工程质量不符合标准要求，应负责整改，并承担由此产生的费用；（3）如承包方未经发包方同意，擅自分包、转包工程，应承担相应责任。第十条争议解决10.1协商解决如双方在履行合同过程中产生争议，应通过友好协商解决。10.2调解解决如协商不成，双方可向合同约定的调解机构申请调解。10.3诉讼解决如调解不成，双方可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更合同生效后，如双方同意变更，应签订书面变更协议，并经双方签字（或盖章）确认。11.3合同终止本合同在工程验收合格、发包方支付完毕合同价款后终止。第十二条保密条款12.1保密内容（1）双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等；（2）双方在合同履行过程中形成的合同文件、邮件、传真等。12.2泄露后果如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十三条合同的附件13.1附件清单（1）设计图纸及相关技术资料；（2）施工方案、施工组织设计；（3）材料合格证、检测报告等。13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决方式如双方在履行本合同过程中产生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计图纸及相关技术资料附件二：施工方案、施工组织设计附件三：材料合格证、检测报告附件四：工程进度计划表附件五：工程质量检验标准附件六：安全防护措施方案附件七：环保措施方案附件八：变更协议附件九：违约金计算公式附件十：调解协议书附件十一：仲裁申请书附件十二：诉讼起诉书附件十三：合同履行过程中产生的其他重要文件和资料说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定：（1）未按约定时间支付预付款、工程款等，应支付违约金，具体金额由双方协商确定。示例：如发包方延迟支付预付款，应按照延迟支付金额的1%支付违约金。（2）未按约定提供施工条件、技术资料等，导致工程无法正常进行，应承担相应责任。示例：如发包方未能按约定提供施工所需的技术资料，导致工程延期，应承担因此产生的额外费用。2.承包方违约行为及责任认定：（1）未按约定时间节点完成工程进度，应支付违约金，具体金额由双方协商确定。示例：如承包方未能按照约定的时间节点完成工程进度，应按照延迟完成部分的工程价款的1%支付违约金。（2）工程质量不符合标准要求，应负责整改，并承担由此产生的费用。示例：如承包方施工的质量不符合约定的标准，应当按照不符合标准部分的工程价款支付整改费用。（3）未经发包方同意，擅自分包、转包工程，应承担相应责任。示例：如承包方未经发包方同意，擅自将工程分包给第三方，应承担因此产生的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。在本合同中，不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。在本合同中，违约金的计算方式、金额等由双方在合同中约定。3.调解：指双方在发生争议时，通过第三方调解机构进行调解，达成一致解决办法的过程。在本合同中，双方同意在发生争