2024版建筑劳务分包详细协议版

2024版建筑劳务分包详细协议版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同文件1.4术语解释2.分包工程的范围与要求2.1分包工程概述2.2分包工程量清单2.3分包工程的质量标准2.4分包工程的进度要求2.5分包工程的安全文明施工3.分包价的确定与支付3.1分包价格3.2价格调整3.3支付方式3.4支付进度3.5税务处理4.施工组织与协调4.1分包人的施工组织4.2总包人的协调与配合4.3施工图纸与技术文件的提供4.4施工过程中的变更与调整5.质量管理5.1质量标准5.2质量控制5.3质量问题的处理6.安全管理6.1安全标准6.2安全防护措施6.3安全事故的处理7.环境保护7.1环保标准7.2环保措施7.3环保问题的处理8.违约责任8.1分包人的违约责任8.2总包人的违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更与解除的程序11.合同的终止与验收11.1合同终止的条件11.2工程验收11.3工程移交12.合同的保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密泄露的责任13.合同的适用法律与争议解决13.1适用法律13.2争议解决方式14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的效力14.3合同的转让14.4附件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同当事人本合同当事人包括总包人和分包人，其中总包人为中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业，分包人为中华人民共和国注册的具有独立法人资格的企业。1.2合同标的本合同的标的为分包工程，具体工程内容和范围见分包工程量清单。1.3合同文件本合同文件包括合同协议书、分包工程量清单、技术文件、图纸、洽商、变更等。1.4术语解释本合同中使用的术语和定义如下：（1）总包人：指承担工程总包责任的企业。（2）分包人：指承担分包工程责任的企业。（3）分包工程：指总包合同中约定由分包人承担的工程。（4）分包工程量清单：指明细列出分包工程各项工程量及其价格的清单。（5）合同价：指分包工程量清单中列明的分包工程的总价。（6）进度款：指按照工程进度，总包人按照约定时间和比例向分包人支付的合同价款。第二条分包工程的范围与要求2.1分包工程概述分包工程包括但不限于：（列举分包工程的具体内容）。2.2分包工程量清单分包工程量清单详见附件，清单中应包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等内容。2.3分包工程的质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及合同中约定的质量标准。2.4分包工程的进度要求分包人应按照总包人提供的时间表和进度要求，完成分包工程的施工。2.5分包工程的安全文明施工分包人应按照国家和地方有关安全文明施工的法律法规、标准要求，组织施工，确保施工过程中的安全。第三条分包价的确定与支付3.1分包价格分包价格是指分包工程量清单中列明的分包工程的总价。3.2价格调整分包工程的价格调整应按照合同约定的价格调整条款执行。3.3支付方式分包工程的价款支付方式如下：（1）按进度支付：按照工程进度，总包人按照约定时间和比例向分包人支付合同价款。（2）一次性支付：在分包工程验收合格后，总包人一次性向分包人支付合同价款。3.4支付进度支付进度应按照合同约定的时间表执行。3.5税务处理分包人和总包人应依法纳税，遵守国家有关税务规定。第四条施工组织与协调4.1分包人的施工组织分包人应按照施工组织设计，合理安排施工人员、材料和设备，确保分包工程的顺利进行。4.2总包人的协调与配合总包人应负责协调分包人与其他分包人、供应商、设计单位等之间的关系，确保分包工程的顺利进行。4.3施工图纸与技术文件的提供总包人应向分包人提供完整的施工图纸和技术文件，分包人应按照图纸和文件要求进行施工。4.4施工过程中的变更与调整施工过程中的变更与调整应按照总包人的指示和要求执行。第五条质量管理5.1质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及合同中约定的质量标准。5.2质量控制分包人应建立健全质量管理体系，对分包工程的施工质量进行控制。5.3质量问题的处理分包人应负责处理分包工程的质量问题，确保工程质量符合约定标准。第六条安全管理6.1安全标准分包工程的安全标准应符合国家相关法律法规、行业标准及合同中约定的安全标准。6.2安全防护措施分包人应建立健全安全防护措施，确保施工过程中的安全。6.3安全事故的处理分包人应负责处理施工过程中发生的安全事故，并承担相应责任第八条违约责任8.1分包人的违约责任分包人违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿总包人因此造成的损失。8.2总包人的违约责任总包人违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿分包人因此造成的损失。8.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约一方违约程度、违约时间、违约对对方造成的损失等因素确定。第九条争议解决9.1争议解决方式合同争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为国家规定的仲裁机构或人民法院。9.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同约定的地点。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件合同变更条件如下：（1）双方协商一致；（2）因国家法律法规变化、政策调整等原因需要变更；（3）因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行调整。10.2合同解除的条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约严重，导致合同无法履行。10.3变更与解除的程序合同变更或解除应通过书面协议，并经双方签字盖章确认。第十一条合同的终止与验收11.1合同终止的条件合同终止条件如下：（1）分包工程全部完成，并通过验收；（2）分包工程因故提前解除；（3）合同约定的其他终止条件。11.2工程验收分包工程验收应按照合同约定的验收标准进行。11.3工程移交分包工程验收合格后，分包人应将工程及相关资料移交总包人。第十二条合同的保密条款12.1保密内容双方应对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3保密泄露的责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿因此造成对方损失。第十三条合同的适用法律与争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式争议解决方式按照本合同第八条、第九条的规定执行。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。14.3合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。14.4附件附件包括分包工程量清单、技术文件、图纸、洽商、变更等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程量清单详细列出分包工程的各项工程量及其价格，包括工程名称、工程量、单位、单价、总价等内容。附件2：技术文件包括施工图纸、设计说明、施工方案、施工工艺、材料要求等技术性文件。附件3：图纸包含分包工程的平面图、立面图、剖面图等相关图纸。附件4：洽商包括双方在合同履行过程中就工程变更、洽商事项达成的书面协议。附件5：变更记录合同履行过程中发生的工程变更情况，包括变更内容、变更原因、变更日期等。附件6：验收报告记录分包工程验收的结果，包括工程质量、进度、安全等方面的评估。附件7：质量保证书分包人对分包工程质量提供的书面保证。附件8：安全防护措施方案详细列出分包工程施工过程中的安全防护措施，包括安全设施、安全培训、安全事故处理等。附件9：施工组织设计分包人对分包工程施工组织的详细描述，包括施工人员、材料和设备的安排。附件10：进度计划分包人对分包工程施工进度的计划，包括施工时间表、关键节点等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包人未按照合同约定完成分包工程。2.分包人未按照合同约定的质量标准完成分包工程。3.分包人未按照合同约定的进度要求完成分包工程。4.分包人未按照合同约定的安全标准进行施工。5.总包人未按照合同约定的时间支付合同价款。6.总包人未按照合同约定的比例支付进度款。7.总包人未按照合同约定提供施工图纸和技术文件。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同。2.违约行为导致对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。3.违约行为涉及质量问题，分包人应负责修复并承担修复费用。4.违约行为涉及进度问题，分包人应按照合同约定支付违约金。示例说明：如果分包人未按照合同约定的时间完成分包工程，总包人有权解除合同，并要求分包人承担因工期延误导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包工程：指总包合同中约定由分包人承担的工程。3.分包人：指承担分包工程责任的企业。4.总包人：指承担工程总包责任的企业。5.合同价：指分包工程量清单中列明的分包工程的总价。6.进度款：指按照工程进度，总包人按照约定时间和比例向分包人