建设工程合同及合同管理2024年

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程单价：_______1.5工程总价：_______二、合同工期2.1工期起始日期：_______2.2工期终止日期：_______2.3工期延误：如乙方因特殊情况不能按期完成工程，应提前_______天向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。否则，每延期一天，乙方应支付甲方工程总价_______%的违约金。三、质量标准3.1工程质量应符合国家_______标准及行业标准。3.2工程验收：工程完成后，甲方有权组织相关单位进行验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。四、合同价款及支付方式4.1合同总价：_______元（大写：_______________________元整）。4.2支付方式：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方工程总价_______%。（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价_______%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价_______%。（4）剩余款项在工程交付后_______天内支付。五、材料供应5.1甲方负责提供工程所需的主要材料，并保证材料质量。5.2乙方负责工程所需的辅助材料的采购及管理。六、乙方的义务6.1严格按照国家法律法规及甲方要求进行施工。6.2确保工程质量，按时完成工程。6.3做好施工现场的安全生产和环境保护工作。七、甲方的义务7.1按时支付合同价款。7.2协助乙方办理相关手续。7.3提供施工所需的场地、水电等基础设施。八、违约责任8.1乙方如未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，具体金额按照本合同第三条约定的标准执行。8.2甲方如未按约定时间支付价款，应支付乙方滞纳金，滞纳金按照同期银行贷款利率计算。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且双方债务完全履行完毕之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。2.甲乙双方在签订合同时，应认真阅读合同条款，确保双方的权利和义务明确、具体。3.合同中涉及的工程内容、工期、质量标准、价款支付等关键条款，需双方充分沟通，达成一致。4.甲乙双方应按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行。5.合同履行过程中，如发生争议，应及时沟通协商，采取合理措施维护双方合法权益。解决办法：1.双方发生争议时，进行友好协商，寻求和解。2.如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》是我国调整合同关系的基本法律，规定了合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.合同履行：合同履行是指合同双方按照约定履行各自的权利和义务。3.违约金：违约金是违约方因违约行为向守约方支付的赔偿金，用于补偿守约方因违约行为所造成的损失。4.司法途径：司法途径是指通过法院诉讼的方式解决争议，包括一审、二审和再审等程序。5.合同解除：合同解除是指合同双方在合同履行过程中，依法终止合同关系的行为。应用场合：1.甲方为一家房地产公司，乙方为一家具有资质的建设施工企业，双方就一栋住宅楼的建设工程达成合作。2.甲方为政府行政机关，乙方为中标的建设施工企业，双方就一项公共基础设施建设项目签订合同。3.甲方为一家企业，乙方为一家专业装修公司，双方就办公楼的装修工程签订合同。特殊补充条款：1.房地产公司甲方补充条款：①乙方需在合同约定的工期内完成建设，确保住宅楼交付使用。②乙方需按照甲方提供的建筑设计方案进行施工，不得擅自变更。2.政府甲方补充条款：①乙方需按照招标文件和中标通知书的要求进行施工，确保工程质量。②乙方需在合同约定的工期内完成建设，满足公共基础设施的投入使用时间要求。3.企业甲方补充条款：①乙方需按照甲方提供的装修设计方案进行施工，确保办公楼的装修效果。②乙方需在合同约定的工期内完成装修，以便甲方顺利搬迁入驻。附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.主要建筑材料清