基础设施建设工程施工总承包合同

合同编号：__________基础设施建设工程施工总承包合同鉴于：2.施工方愿意承担该工程的施工总承包任务，并按照本合同的约定完成工程建设；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程质量标准：_______第二条合同价格2.1施工方应按照本合同的约定，完成工程的施工任务。工程总造价为_______元（大写：_______元整）。2.2业主应按照本合同的约定，向施工方支付工程价款。第三条合同履行3.1施工方的义务：（1）按照合同约定的时间、质量和标准完成工程的施工任务；（2）负责工程的安全、环保和文明施工；（3）提供与工程相关的施工图纸、技术资料和施工方案；（4）遵守国家有关法律法规，承担工程建设的法律责任。3.2业主的义务：（1）按照合同约定的时间和方式向施工方支付工程价款；（2）提供施工所需的基础设施和施工条件；（3）协助施工方办理工程建设的相关手续；（4）遵守国家有关法律法规，承担工程建设的法律责任。第四条工程变更4.1工程变更的条件：（1）工程设计变更；（2）工程进度计划调整；（3）工程量增减；（4）其他影响工程价款和工期的因素。4.2工程变更的程序：（1）双方协商一致；（2）签订变更协议，明确变更内容、价款和工期等事项；（3）按照变更协议执行。第五条工程质量保修5.1施工方对工程质量负责，并承担质量保修责任。5.2质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。5.3质量保修范围：_______5.4施工方在接到质量保修通知后，应在_______小时内派员赴现场进行处理。5.5施工方在质量保修期内，对工程质量问题进行修复，不得收取费用。第六条合同价款的支付6.1业主按照本合同约定的时间、方式和比例向施工方支付工程价款。6.2施工方开具合法的税务发票。6.3双方约定，工程价款支付的比例为：预付款_______%，进度款_______%，尾款_______%。6.4业主逾期支付工程价款的，应按照逾期部分价款的_______%支付违约金。第七条违约责任7.1双方违反本合同的约定，应承担违约责任。7.2施工方未按照约定的时间、质量和标准完成工程的，业主有权要求施工方支付违约金，违约金为工程总价的_______%。7.3业主未按照约定的时间和方式支付工程价款的，施工方有权要求业主支付违约金，违约金为逾期支付部分价款的_______%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程价款结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订合同时，双方应仔细阅读合同条款，确保合同内容明确、具体，避免含糊不清的表述。在签订合同前，双方可寻求专业法律人士的意见，以确保自身权益得到保障。2.合同的履行：双方应严格按照合同约定的时间和质量标准履行各自义务。如有变更或调整，应通过书面协议进行确认。3.价款支付：业主应按照合同约定的时间和方式支付工程价款。若业主逾期支付，施工方有权要求支付违约金。4.工程质量：施工方应对工程质量负责，并承担质量保修责任。在质量保修期内，施工方应对工程质量问题进行修复，不得收取费用。5.违约责任：双方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约金的计算方式应在合同中明确。6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.施工总承包：施工方承担工程的全部或大部分施工任务，并对工程的质量、安全、进度和投资等方面负责。2.工程竣工验收：工程完成后，由相关主管部门或业主组织的验收，验收合格后，工程正式交付使用。3.违约金：当一方违反合同约定时，按照合同约定或法定规定向对方支付的赔偿金。4.质量保修：施工方在一定期限内对工程质量问题进行修复，承担相应的质量责任。5.管辖权：指法院对特定案件的审理权力，根据我国法律规定，合同纠纷案件的一般管辖地为合同履行地或者被告住所地。特殊应用场合及补充条款：1.环境保护要求：场合：工程位于生态环境敏感区域，或涉及特殊环境保护要求。补充条款：双方应按照国家和地方环保法规，采取措施保护生态环境，避免对周边环境造成污染。如工程需特殊环保措施，双方应就此达成补充协议，并明确相关责任和费用。2.工程变更：场合：由于设计调整或业主需求变化，导致工程范围、规模、质量标准等发生变更。补充条款：双方应协商确定工程变更的内容、范围、工期延长和费用调整等事项，并签订变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。3.工程延期：场合：由于不可抗力或其他特殊情况，导致工程进度受到影响，无法按原定工期完成。补充条款：双方应协商确定工程延期的具体原因、影响范围和延期时间。如因施工方原因导致延期，施工方应承担相应的违约责任。4.工程质量保修：场合：工程完成后，业主发现质量问题，需要施工方进行修复或维护。补充条款：施工方应在接到质量保修通知后，及时派员赴现场进行处理。如质量问题严重，导致工程无法使用，双方应协商确定修复方案和赔偿事项。5.工程价款支付：场合：业主因财务状况等原因，无法按时支付工程价款。补充条款：双方可协商签订延期支付协议，明确延期支付的时间、方式和违约金等事项。如业主逾期支付，施