工程总包商分包商付款保证

合同编号：__________工程总包商分包商付款保证合同甲方（总包商）：__________乙方（分包商）：__________第一条保证金额1.1乙方保证向甲方支付的工程款项为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。1.2乙方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向甲方支付款项。第二条付款方式2.1乙方应通过银行转账的方式向甲方支付工程款项。2.2乙方应在每期工程进度款支付日前，将应付款项划转到甲方指定的银行账户。第三条付款时间3.1乙方应在合同签订后的____个工作日内，向甲方支付预付款人民币_______元整（大写：_______________________元整）。3.2乙方应在每期工程进度款支付日前，向甲方支付相应工程进度款。3.3乙方应在工程验收合格后____个工作日内，向甲方支付剩余款项。第四条违约责任4.1乙方未按照本合同约定的付款时间、付款方式支付款项的，应按照逾期付款金额的_______%支付违约金。4.2乙方未按照本合同约定的付款时间、付款方式支付款项，导致甲方无法按时支付分包工程款项的，乙方应承担由此产生的一切后果，并赔偿甲方因此遭受的损失。第五条争议解决5.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.2本合同纠纷解决的适用法律为中华人民共和国法律。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至乙方向甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方（总包商）：__________乙方（分包商）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.确保合同的合法性：在签订合同前，甲方和乙方应确保各自具有签订合同的资格，合同内容符合我国相关法律法规的规定。2.明确付款金额和时间：乙方应严格按照合同约定的金额和时间支付款项，确保甲方能按时收到工程款项。3.选择合适的付款方式：乙方应选择可靠的银行转账方式支付款项，以保证资金的安全和便捷。4.违约责任：如乙方未按合同约定支付款项，需承担逾期付款违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。5.争议解决：在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.总包商（甲方）：承担整个工程项目的总承包责任，负责整个工程的管理、协调和实施。2.分包商（乙方）：承担工程中某一部分或某一专业的施工任务，向总包商负责。3.工程款项：指乙方在履行合同过程中应支付给甲方的各种费用，包括预付款、进度款和剩余款项等。4.违约金：指乙方未按合同约定支付款项时，需支付给甲方的逾期付款违约金。5.损失赔偿：指乙方因违约行为导致甲方遭受的损失，需赔偿给甲方的金额。6.友好协商：指甲乙双方在发生争议时，通过相互沟通、协商，达成一致意见的过程。7.有管辖权的人民法院：指根据我国《民事诉讼法》规定，具有审理合同纠纷案件管辖权的人民法院。特殊应用场合及补充条款：1.工程进度变更：如遇工程进度调整，导致乙方需支付的工程款项发生变更，双方可协商调整合同金额。2.工程变更：如工程内容发生变更，导致乙方需支付的工程款项发生变更，双方可协商调整合同金额。3.不可抗力：如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程无法按约定完成，双方可协商延长合同履行期限。4.工程质量问题：如工程验收过程中发现质量问题，乙方需按照甲方的要求进行整改，并承担相应费用。5.工程提前完成：如乙方提前完成工程，双方可协商提前