城市绿化合同管理办法

城市绿化合同管理办法合同编号：__________合同双方：甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）鉴于甲方为进行城市绿化建设，乙方具有绿化建设能力，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市绿化条例》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行城市绿化管理的事宜，达成如下协议：第一条绿化工程概况1.1绿化工程名称：（绿化工程名称）1.2绿化工程地点：（绿化工程地点）1.3绿化工程规模：（绿化工程规模）1.4绿化工程内容：（绿化工程内容）第二条乙方的义务2.1乙方应按照本合同约定的绿化工程内容、规模、质量要求等完成绿化工程建设。2.2乙方应保证绿化工程的建设质量，确保绿化工程达到约定的质量标准。2.3乙方应按照约定的工期完成绿化工程建设，如有延期，应承担相应的违约责任。第三条甲方的义务3.1甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付绿化工程款项。3.2甲方应提供绿化工程建设所需的施工场地、施工条件等，确保乙方能够顺利进行绿化工程建设。3.3甲方应协助乙方办理与绿化工程建设相关的审批、验收等手续。第四条绿化工程款项及支付方式4.1绿化工程总价为：（总价）元。（1）绿化工程开工前，甲方支付绿化工程总价的一定比例作为预付款；（2）绿化工程建设过程中，甲方根据乙方完成的工程进度支付相应比例的工程款；（3）绿化工程验收合格后，甲方支付剩余的工程款。第五条工程验收及保修5.1绿化工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照约定的质量标准参加验收。5.2绿化工程验收合格的，甲方应支付剩余的工程款。5.3绿化工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新验收。5.4绿化工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任，确保绿化工程的正常使用。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成绿化工程建设的，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按照约定时间支付绿化工程款项的，应承担相应的违约责任。6.3因甲方原因导致绿化工程建设过程中出现停工、窝工等情况的，甲方应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至绿化工程验收合格之日止。甲方：（甲方盖章）乙方：（乙方盖章）签订日期：（签订日期）一、附件列表：1.绿化工程设计方案2.绿化工程施工图纸3.绿化工程预算书4.绿化工程验收标准5.乙方资质证明文件6.甲方支付款项证明文件7.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成绿化工程建设的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付绿化工程款项的，属于违约行为。3.因甲方原因导致绿化工程建设过程中出现停工、窝工等情况的，属于甲方违约行为。4.绿化工程验收不合格的，属于乙方违约行为。5.甲方未履行合同约定的义务，如未提供施工场地、施工条件等，属于甲方违约行为。三、法律名词及解释：1.绿化工程：指在城市规划区域内，进行树木、花草等植物的种植和养护，以改善城市生态环境、美化城市景观的活动。2.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。3.城市绿化条例：是指由国家立法机关制定的关于城市绿化建设和管理方面的法规。4.违约行为：指合同当事人违反合同约定的义务的行为。5.违约责任：指违约方因违反合同约定而应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度延误解决办法：按照合同约定，延期完成的部分由乙方承担违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他补救措施。2.问题：绿化工程质量不符合约定解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定的质量标准。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合约定，甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他补救措施。3.问题：甲方未按时支付工程款解决办法：乙方有权按照合同约定要求甲方支付工程款，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。4.问题：施工过程中出现停工、窝工等情况解决办法：双方应积极协商解决，如协商不成，甲方有权要求乙方承担因停工、窝工等原因导致的经济损失。五、所有应用