物流园区kv配电站施工合同

物流园区kv配电站施工合同合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方为物流园区的开发商，需要建设kv配电站以满足园区的电力需求；乙方为具有相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务。双方经协商一致，就kv配电站施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：物流园区kv配电站施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等。二、合同价格2.1双方确认，本合同的合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2合同价格包括：工程设计费、材料费、施工费、人员费用、设备费用、税金、利润及合同履行过程中发生的一切费用。2.3合同价格采取固定价格方式，不因材料价格、人工费用等变化而调整。三、合同履行3.1乙方应当按照约定的工期完成施工。具体工期另行约定。3.2乙方应当按照约定的质量标准完成施工。工程质量标准另行约定。3.3乙方应当按照约定的进度计划完成施工。进度计划另行约定。3.4乙方应当服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度。3.5乙方应当承担因施工原因造成的人身伤害和财产损失的责任。四、付款方式及进度4.1双方确认，本合同的付款方式为：预付一定的工程款，施工过程中按进度支付，工程验收合格后支付剩余款项。4.2预付款为合同价格的30%，自合同签订之日起五个工作日内支付。4.3施工过程中，甲方按照乙方提交的进度报告和实际完成的工程量支付相应的工程款。4.4工程验收合格后，甲方支付剩余的70%工程款。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期、质量标准完成施工的，应当按照合同的约定承担违约责任。5.2甲方未按照约定的付款方式支付工程款的，应当按照合同的约定承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单4.材料和设备的技术规格和参数5.付款凭证和进度报告6.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，视为违约。2.乙方未按照约定的质量标准完成施工，视为违约。3.甲方未按照约定的付款方式支付工程款，视为违约。4.乙方未按照约定的施工方案和组织设计进行施工，视为违约。5.乙方使用不符合技术规格和参数的材料和设备，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指物流园区的开发商。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。3.合同价格：指双方约定的完成kv配电站施工项目的价格。4.工期：指双方约定的完成施工的时间。5.质量标准：指双方约定的施工质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，乙方应立即通知甲方，并采取措施加快施工进度。2.遇到施工质量问题，乙方应立即整改，并承担相应的整改费用。3.遇到甲方付款延误的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付工程款。4.遇到施工方案和组织设计变更的问题，乙方应与甲方协商一致，并按照变更后的方案进行施工。五、所有应用场景：1.物流园区开发商与具有相应资质和能力的施工单位签订kv配电站施工合同。2.施工单位按照合同约定完成kv