劳务分包安全合同模板

劳务分包安全合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（分包单位）：

乙方（总包单位）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方分包给乙方的劳务工程的安全责任达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程工期：________________________

二、安全责任

2.1甲方应按照国家有关安全生产的法律、法规、标准和规定，建立健全安全生产责任制，确保工程安全。

2.2乙方作为总包单位，对整个工程的安全负总责。乙方应确保施工现场的安全设施、安全防护措施齐全，并定期进行检查、维护。

2.3甲方应按照乙方的要求，对分包范围内的劳务人员进行安全教育和培训，提高其安全意识。

2.4甲乙双方应共同遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保工程安全。

三、安全措施

3.1甲方应采取以下安全措施：

（1）严格执行安全生产规章制度，建立健全安全生产责任制；

（2）确保施工现场的安全设施、安全防护措施齐全；

（3）加强施工现场的日常安全管理，及时发现并排除安全隐患；

（4）对分包范围内的劳务人员进行安全教育和培训。

3.2乙方应采取以下安全措施：

（1）对施工现场进行安全检查，确保安全设施、安全防护措施齐全；

（2）加强对分包单位的安全管理，督促其落实安全措施；

（3）对施工现场的安全事故进行调查处理，追究相关责任。

四、安全责任追究

4.1甲方如违反本合同规定，造成安全事故的，应承担相应的法律责任。

4.2乙方如违反本合同规定，造成安全事故的，应承担相应的法律责任。

五、争议解决

5.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同履行完毕或提前终止后，双方应办理合同终止手续。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方安全生产责任制

2.乙方安全生产责任制

3.安全教育及培训记录

4.安全设施及防护措施清单

5.安全事故调查处理报告

6.其他相关资料

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（分包单位）：

乙方（总包单位）：

丙方（第三方安全顾问）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方分包给乙方的劳务工程的安全责任及第三方安全顾问的服务达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程工期：________________________

二、安全责任

2.1甲方作为分包单位，对分包范围内的劳务人员的安全负直接责任。

2.2乙方作为总包单位，对整个工程的安全负总责，包括分包工程。

2.3丙方作为第三方安全顾问，负责对甲乙双方的安全工作进行监督、检查和指导。

三、丙方职责与权利

3.1丙方有权对甲乙双方的安全工作进行定期和不定期的检查。

3.2丙方有权对发现的安全隐患提出整改意见，甲乙双方应在规定时间内予以整改。

3.3丙方有权对违反安全规定的行为进行制止，并要求责任人立即整改。

3.4丙方有权要求甲乙双方提供相关安全资料，以核实安全措施的落实情况。

3.5丙方有权向甲方收取安全咨询服务费用。

四、甲乙双方的权利与义务

4.1甲方权利：

（1）对丙方提供的安全服务进行监督和评估；

（2）有权要求丙方提供安全咨询服务；

（3）有权要求丙方对发现的安全隐患进行整改。

4.2甲方义务：

（1）配合丙方进行安全检查和指导；

（2）按照丙方的建议及时整改安全隐患；

（3）承担因自身原因导致的安全事故责任。

4.3乙方权利：

（1）对甲方分包工程的安全负总责；

（2）有权要求甲方提供安全资料；

（3）有权对甲方违反安全规定的行为进行制止。

4.4乙方义务：

（1）确保施工现场的安全设施、安全防护措施齐全；

（2）加强对甲方分包工程的安全管理；

（3）对甲方违反安全规定的行为进行制止和纠正。

五、违约责任

5.1甲方违反本合同，导致安全事故的，应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

5.2乙方违反本合同，导致安全事故的，应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.3丙方违反本合同，未履行安全检查和指导职责的，甲方有权要求其承担相应责任。

六、限制条款

6.1乙方不得将分包工程的安全责任转嫁给甲方。

6.2甲方不得将分包工程的安全责任转嫁给丙方。

七、争议解决

7.1甲乙丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或提前终止后，三方应办理合同终止手续。

九、总结

本合同的签订，旨在明确甲乙丙三方的安全责任，加强安全管理工作，确保工程安全。第三方安全顾问的介入，有利于提高安全管理的专业性和有效性，保障甲方的权益。甲方作为分包单位，通过合同明确了自身的权益和责任，以确保工程顺利进行，实现甲方利益最大化。

附件：

1.甲方安全生产责任制

2.乙方安全生产责任制

3.安全教育及培训记录

4.安全设施及防护措施清单

5.安全事故调查处理报告

6.其他相关资料

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（总包单位）：

甲方（分包单位）：

丁方（第三方监理公司）：

鉴于乙方作为总包单位，对整个工程的安全负有总责，为加强工程安全管理，确保工程质量与安全，甲乙双方同意引入第三方监理公司丁方对工程进行监督管理，特订立本合同，以明确各方责任、权利与义务。

一、工程概况

1.1工程名称：________________________

1.2工程地点：________________________

1.3工程规模：________________________

1.4工程工期：________________________

二、丁方职责与权利

2.1丁方有权对甲方分包工程的质量、安全、进度进行全过程监督管理。

2.2丁方有权对发现的质量、安全问题提出整改意见，甲方应在规定时间内予以整改。

2.3丁方有权对违反规定的乙方及甲方分包单位进行制止，并要求其立即整改。

2.4丁方有权要求甲乙双方提供相关工程资料，以核实工程实施情况。

2.5丁方有权根据监理合同约定收取监理费用。

三、乙方权利与义务

3.1乙方权利：

（1）对丁方的监理工作进行监督和评估；

（2）有权要求丁方提供监理服务；

（3）有权要求丁方对发现的质量、安全问题进行整改。

3.2乙方义务：

（1）配合丁方进行工程监理；

（2）按照丁方的建议及时整改质量问题；

（3）承担因自身原因导致的质量安全事故责任。

四、甲方义务与违约责任

4.1甲方义务：

（1）按照合同约定，向乙方提供符合质量要求的工程；

（2）配合丁方进行工程监理；

（3）对丁方提出的整改意见，及时进行整改。

4.2甲方违约责任：

（1）若甲方提供不符合质量要求的工程，乙方有权要求甲方承担相应的责任；

（2）若甲方未配合丁方进行监理，乙方有权要求甲方承担相应的责任；

（3）若甲方违反合同约定，导致工程出现质量问题，甲方应承担相应责任。

五、违约责任

5.1乙方违反本合同，导致工程出现质量问题的，应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.2丁方违反本合同，未履行监理职责的，乙方有权要求其承担相应责任。

六、限制条款

6.1乙方不得将工程监理责任转嫁给甲方。

6.2甲方不得将工程监理责任转嫁给丁方。

七、争议解决

7.1甲乙丁三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自甲乙丁三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或提前终止