水电站水工结构施工合同

水电站水工结构施工合同合同编号：__________水电站水工结构施工合同甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为水电站项目的业主，乙方为具有相应资质的水工结构施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供水电站水工结构施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________水电站水工结构施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于__________（具体工程内容见附件）二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、施工机具、临时设施、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。三、工程质量与验收3.1乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，要求乙方及时整改不符合合同约定的问题。3.3工程验收合格标准如下：（1）工程实体质量应符合__________等国家标准和行业标准；（2）工程功能应满足设计文件及合同约定的要求；（3）工程外观应整洁、美观，无明显质量问题。3.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担因此产生的费用。四、合同工期4.1合同约定的工期为__________个月。4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。6.3双方因违反合同约定造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同附件为本次合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单和报价明细3.乙方资质证明文件4.施工组织设计和施工方案5.工程验收标准和方法6.保密协议7.乙方施工人员名单和资质证明8.安全生产管理协议9.保险证明文件10.其他双方约定的相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付价款，视为违约。3.乙方工程质量不符合约定的标准，视为违约。4.乙方未按照约定保密甲方商业秘密和机密信息，视为违约。5.乙方施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方，视为违约。6.乙方未按照合同约定履行其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指水电站项目的业主。2.乙方：指具有相应资质的水工结构施工单位。3.工程验收：指对完成的工程进行质量、功能、外观等方面的检查，以确定是否符合合同约定。4.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按约定时间支付价款，应向乙方支付的逾期付款的违约金。6.保密协议：指双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，予以严格保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前做好施工计划，合理安排人力、物力，确保按期完成工程。如确因特殊情况无法按时完成，应及时与甲方沟通，寻求延期谅解。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，加强质量控制。如出现质量问题，应及时整改，并承担相应责任。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务。如发生付款争议，应及时协商解决，避免影响工程进度。4.保密信息泄露：乙方应加强保密意识，签订保密协议，对涉及甲方商业秘密和机密信息的人员进行保密教育。如发生泄露事件，应及时采取补救措施，减轻损失。5.安全事故处理：乙方应加强施工现场安全管理，预防安全事故的发生。如发生安全事故，应及时报告甲方，并按照相关法律法规和合同约定处理。五、所有应用场景：1.土石方开挖与回填2.混凝土浇筑与模板工程3.钢筋加工与安装4.防水与保温工程5.