影剧院钢结构施工合同

影剧院钢结构施工合同合同编号：__________鉴于甲方为影剧院的建设单位，需要进行钢结构施工，乙方具备相应的资质和能力，自愿承担该施工任务。经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：影剧院钢结构施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于钢结构制作、运输、安装、焊接、防腐、防火等。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细的工程预算，包括材料费、人工费、机械使用费等。2.3甲方应在收到乙方提交的工程预算后七个工作日内审批，并根据实际情况提出修改意见。2.4经双方确认的工程预算，甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.2乙方应严格按照国家关于安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工过程中的人身和财产安全。3.3乙方应在本合同约定的工期内完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.4乙方应按照甲方要求，对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，确保施工现场的卫生和环境保护。第四条质量保证4.1乙方应对所施工的钢结构工程质量承担永久性责任，如在保修期内出现质量问题，乙方应负责及时修复。4.2乙方应按照甲方的要求，提供相关质量证明文件和检测报告。4.3乙方在施工过程中应接受甲方及相关部门的检查和监督，确保工程质量。第五条合同价款的支付5.1本合同价款分为三次支付，具体支付进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%；（2）乙方完成工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%；（3）乙方完成工程进度达到100%并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的40%。5.2乙方应按照甲方支付的价款，开具等额的正规发票。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工任务的，应当按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×日违约金比例。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期支付的天数向乙方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金计算方式为：逾期付款违约金=应付款项×日逾期付款违约金比例。6.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2诉讼过程中，双方应继续履行本合同，除非判决或裁定另有规定。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程预算2.工程设计图纸3.施工方案4.质量证明文件5.检测报告6.付款凭证7.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工任务：指工程进度未达到合同约定的进度节点。2.甲方未按照约定时间支付合同价款：指逾期支付合同价款超过合同约定的支付时间节点。3.工程质量不符合约定：指工程质量不符合国家相关标准和甲方的要求。4.安全生产不符合规定：指施工过程中发生安全事故或未遵守国家安全生产法律法规。三、法律名词及解释：1.钢结构施工：指钢结构制作、运输、安装、焊接、防腐、防火等作业过程。2.合同总价：指合同约定的工程完成所需支付的总金额。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.逾期付款违约金：指甲方未按照约定时间支付合同价款所需支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应立即进行修复，并承担修复费用。3.安全生产事故：乙方应立即报告甲方，并按照相关规定进行处理。4.付款延误：甲方应按时支付合同价款，如发生延误，应支付逾期付款违约金。五、所有应用场景：1.甲方为影剧院的建设单位，需要进行钢结构施工。