建筑施工合同范例简易

建筑施工合同范例简易第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方在__________地区建设的__________项目（以下简称“项目”）与乙方签订本建筑施工合同（以下简称“本合同”），具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：__________项目

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

5.项目工期：__________

二、合同双方的权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、进度、安全等符合国家及行业规范。

（2）甲方应按时、足额支付乙方工程款项。

（3）甲方应提供项目所需图纸、技术资料等，并保证其真实、准确、完整。

（4）甲方应按照合同约定，办理项目相关审批手续。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方应按照合同约定，按时、保质、安全地完成施工任务。

（2）乙方应严格按照甲方提供的图纸、技术资料等施工，确保工程质量。

（3）乙方应遵守国家及行业规范，确保施工安全。

（4）乙方应按照甲方要求，及时完成项目验收。

三、工程质量与验收

1.工程质量标准：本工程质量应符合国家及行业规范，达到设计要求。

2.工程验收：项目完成后，双方应按照国家及行业规范进行验收。验收合格后，甲方应向乙方支付工程款项。

四、工程款项

1.工程预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付工程预付款__________元。

2.工程进度款：按照合同约定，甲方应在每个阶段完成施工任务后，向乙方支付相应的工程进度款。

3.工程结算款：项目验收合格后，甲方应在__________个工作日内向乙方支付工程结算款。

五、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时、足额支付工程款项的，应向乙方支付__________%的违约金。

（2）甲方未按规定办理项目审批手续的，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按时、保质、安全地完成施工任务的，应承担相应的法律责任。

（2）乙方未按照合同约定进行施工的，应向甲方支付__________%的违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计图纸及技术资料

2.项目审批文件

3.乙方资质证明文件

4.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障项目施工过程中的工程质量、进度和安全，特引入第三方监理主体（以下简称“监理方”），与乙方（以下简称“乙方”）就__________项目（以下简称“项目”）的施工签订本建筑施工合同。本合同在甲方的权益为主导下，充分保障甲方的权益，同时明确监理方的责权利，并对乙方的违约及限制条款进行详细约定。具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：__________项目

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

5.项目工期：__________

二、合同双方的权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、进度、安全等符合国家及行业规范。

（2）甲方有权要求监理方对乙方施工进行全程监理，并对监理方的监理工作进行监督。

（3）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、保质、安全地完成施工任务。

（4）甲方有权要求乙方在施工过程中，按照国家及行业规范进行施工，确保工程质量。

（5）甲方有权要求乙方在施工完成后，进行项目验收，并对验收结果承担责任。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方应按照甲方提供的图纸、技术资料等施工，确保工程质量。

（2）乙方应遵守国家及行业规范，确保施工安全。

（3）乙方应按照甲方要求，及时完成项目验收。

（4）乙方应按照监理方的监理意见进行整改，确保施工质量。

3.监理方权利与义务：

（1）监理方有权对乙方施工过程进行全程监理，对施工质量、进度、安全等进行监督。

（2）监理方有权要求乙方按照国家及行业规范进行施工，确保工程质量。

（3）监理方有权要求乙方在施工过程中，按照监理意见进行整改，确保施工质量。

（4）监理方有权对项目验收结果进行评定，并对验收不合格的工程提出整改意见。

三、工程质量与验收

1.工程质量标准：本工程质量应符合国家及行业规范，达到设计要求。

2.工程验收：项目完成后，甲方、乙方和监理方应按照国家及行业规范进行验收。验收合格后，甲方应向乙方支付工程款项。

四、工程款项

1.工程预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付工程预付款__________元。

2.工程进度款：按照合同约定，甲方应在每个阶段完成施工任务后，向乙方支付相应的工程进度款。

3.工程结算款：项目验收合格后，甲方应在__________个工作日内向乙方支付工程结算款。

五、违约责任及限制条款

1.乙方违约责任：

（1）乙方未按时、保质、安全地完成施工任务的，应向甲方支付__________%的违约金。

（2）乙方未按照国家及行业规范进行施工的，应承担相应的法律责任。

（3）乙方未按照监理方意见进行整改的，应承担相应的责任。

2.乙方限制条款：

（1）乙方不得在施工过程中，擅自改变设计图纸。

（2）乙方不得在施工过程中，使用不合格的建筑材料。

（3）乙方不得在施工过程中，擅自停工、窝工、拖延工期。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方及监理方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计图纸及技术资料

2.项目审批文件

3.乙方资质证明文件

4.监理方资质证明文件

5.其他与本合同相关的文件

本合同的签订，引入第三方监理主体，旨在保障甲方的权益，确保项目施工过程中的工程质量、进度和安全。甲方作为主导方，在合同中享有更多的权利和利益保障，同时乙方和监理方也有相应的义务和责任。第三方监理的介入，有助于提高施工质量，降低施工风险，确保项目顺利实施。甲方通过主导合同条款，旨在确保自身权益，降低项目风险，实现项目投资回报的最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为保障项目施工过程中的合法权益，特引入第三方监理主体（以下简称“监理方”），与甲方（以下简称“甲方”）就__________项目（以下简称“项目”）的施工签订本建筑施工合同。本合同以乙方的权益为主导，充分保障乙方的权益，同时明确监理方的责权利，并对甲方的违约及限制条款进行详细约定。具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：__________项目

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

5.项目工期：__________

二、合同双方的权利与义务

1.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供项目所需图纸、技术资料等，并保证其真实、准确、完整。

（2）乙方有权要求甲方按时、足额支付工程款项。

（3）乙方有权要求监理方对施工过程进行公正、客观的监理。

（4）乙方有权要求甲方在施工过程中，按照国家及行业规范进行施工，确保工程质量。

（5）乙方有权要求甲方在项目验收时，按照合同约定进行验收。

2.甲方权利与义务：

（1）甲方应按照乙方要求，提供项目所需图纸、技术资料等，并保证其真实、准确、完整。

（2）甲方应按时、足额支付乙方工程款项。

（3）甲方应按照国家及行业规范，对施工过程进行监督。

（4）甲方应按照合同约定，进行项目验收。

3.监理方权利与义务：

（1）监理方有权对施工过程进行全程监理，对施工质量、进度、安全等进行监督。

（2）监理方有权要求甲方和乙方按照国家及行业规范进行施工和支付工程款项。

（3）监理方有权要求甲方和乙方在施工过程中，按照监理意见进行整改，确保施工质量。

（4）监理方有权对项目验收结果进行评定，并对验收不合格的工程提出整改意见。

三、工程质量与验收

1.工程质量标准：本工程质量应符合国家及行业规范，达到设计要求。

2.工程验收：项目完成后，甲方、乙方和监理方应按照国家及行业规范进行验收。验收合格后，甲方应向乙方支付工程款项。

四、工程款项

1.工程预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付工程预付款__________元。

2.工程进度款：按照合同约定，甲方应在每个阶段完成施工任务后，向乙方支付相应的工程进度款。

3.工程结算款：项目验收合格后，甲方应在__________个工作日内向乙方支付工程结算款。

五、违约责任及限制条款

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时、足额支付工程款项的，应向乙方支付__________%的违约金。

（2）甲方未按规定办理项目审批手续的，应承担相应的法律责任。

（3）甲方未按照乙方要求，提供图纸、技术资料等文件的，应承担相应的责任。

2.甲方限制条款：

（1）甲方不得擅自修改设计图纸。

（2）甲方不得擅自改变施工方案。

（3）甲方不得擅自延长工期。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方及监理方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目设计图纸及技术资料

2.项目审批文件

3.乙方资质证明文件

4.监理方资质证