山西省建筑项目施工合同范本

山西省建筑项目施工合同范本合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于山西省__________市（县、区），占地面积约为__________平方米，总建筑面积约为__________平方米。1.2本工程的施工内容主要包括：__________（具体施工内容列举）。1.3本工程的工期为__________个月，自双方签订合同之日起计算。二、合同金额2.1本合同的签约金额为人民币__________元（大写：__________元整），包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等。2.2乙方应按照本合同约定的工程量和工程质量标准完成施工，如因乙方原因导致工程量增减，双方应按实际完成工程量重新调整合同金额。三、付款方式（1）合同签订后，业主向乙方支付预付款人民币__________元；（2）工程进度达到__________%时，业主向乙方支付进度款人民币__________元；（3）工程验收合格后，业主向乙方支付尾款人民币__________元。3.2乙方应按照合同约定的付款进度向业主提供等额的发票。四、施工要求4.1乙方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。4.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.3乙方应严格按照环保、安全等相关法律法规进行施工，确保施工现场的环境和安全。五、工程验收5.1工程完成后，乙方应按照业主的要求进行自检，并向业主提交工程验收申请。5.2业主应在收到验收申请后__________日内组织验收，如验收合格，双方签署验收报告。5.3验收不合格的，乙方应在业主指定的期限内进行整改，并重新提交验收申请。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×日违约金率×违约天数。日违约金率为本合同签约金额的__________%。6.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，应承担相应的修复费用，并支付业主违约金，违约金计算方式同上。6.3业主未按照约定支付合同款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×日滞纳金率×滞纳天数。日滞纳金率为本合同签约金额的__________%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.环保和安全规范5.验收标准6.工程量清单7.材料合格证8.施工人员资格证书9.工程进度计划10.付款凭证二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：指乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定：指乙方完成的工程质量未达到合同约定的标准，视为违约。3.未按约定支付合同款项：指业主未按照合同约定的付款进度向乙方支付款项，视为违约。4.环保和安全要求未达标：指乙方在施工过程中未遵守相关环保和安全规范，造成不良影响，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，即山西省建筑项目的所有者。2.乙方：指合同中的受托方，即承担施工任务的施工方。3.工期：指合同约定的工程完成的时间。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前制定详细的工程进度计划，并与甲方沟通，确保按计划施工。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，争取理解和支持。2.工程质量问题：乙方应严格把控施工质量，加强质量检查。如发现质量问题，应立即整改，并承担相应的修复费用。3.款项支付问题：双方应严格按照合同约定的付款进度支付款项。如甲方延迟支付，乙方可与甲方沟通，要求按时支付；如乙方延迟支付，甲方可要求乙方支付滞纳金。4.环保和安全问题：乙方应严格遵守国家环保和安全法律法规，确保施工现场的环境和安全。如发生环保和安全问题，乙方应立即采取措施予以解决，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.适用于山西省的建筑项目施工。