04版幕墙工程分包施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

04版幕墙工程分包施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3幕墙工程1.4分包施工第二条：合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条：合同价格及支付3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工付款第四条：工期及进度4.1施工工期4.2施工进度计划4.3延期违约责任第五条：质量标准及要求5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收第六条：材料及设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收第七条：施工安全及环保7.1施工安全7.2环保要求7.3安全事故处理第八条：违约责任及赔偿8.1违约责任8.2赔偿金额计算8.3违约处理程序第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖第十条：合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除和终止后的处理第十一条：合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任第十三条：不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果处理第十四条：其他条款14.1法律适用14.2合同效力14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方：指合同中约定的幕墙工程的所有权人或者使用权人，负责对幕墙工程的施工进行监督管理和协调。1.2承包方：指合同中约定的承担幕墙工程分包施工的法人或其他组织，负责按照合同约定完成幕墙工程的施工。1.3幕墙工程：指建筑物外墙采用玻璃、铝板、石材等材料制成的围护结构，包括幕墙的立柱、横梁、连接件、玻璃、遮阳系统等组成部分。1.4分包施工：指承包方按照合同约定，对发包方提供的幕墙工程进行施工，包括但不限于幕墙的安装、调试、验收等。第二条：合同范围及工程量2.1工程范围：本合同约定的幕墙工程分包施工范围包括但不限于：幕墙立柱、横梁、连接件的安装；玻璃的安装、更换；遮阳系统的安装、调试等。2.2工程量清单：具体工程量及施工内容详见附件一《工程量清单》。2.3工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变更的，双方应签订补充协议，并明确变更后的工程范围、工程量及价款等。第三条：合同价格及支付3.1合同价格：双方按照附件一《工程量清单》中约定的工程量及单价计算得出，总价为人民币【】。3.2支付方式：合同价款支付方式为银行转账。3.3进度付款：按照双方约定的进度完成相应的施工内容后，发包方按照已完成的工程量支付相应的工程进度款。3.4竣工付款：工程竣工并经验收合格后，发包方应在验收报告签署后的14日内支付剩余的合同价款。第四条：工期及进度4.1施工工期：本合同约定的施工工期为【】天，自双方签订合同之日起计算。4.2施工进度计划：承包方应按照合同约定的工期制定施工进度计划，并报发包方批准。4.3延期违约责任：如承包方未按照约定的工期完成施工的，应按照逾期完成的天数向发包方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。第五条：质量标准及要求5.1质量标准：本合同约定的幕墙工程质量标准应符合国家及行业相关标准和要求，具体标准详见附件二《质量标准》。5.2质量保证措施：承包方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合约定标准。5.3质量验收：工程竣工后，双方应按照附件二《质量标准》进行验收，经验收合格的工程视为达到合同约定的质量标准。第六条：材料及设备6.1材料供应：发包方应按照合同约定提供合格的材料，并保证材料质量符合国家及行业相关标准。6.2设备供应：发包方应按照合同约定提供合格的设备，并保证设备质量符合国家及行业相关标准。6.3材料设备验收：承包方应按照合同约定的标准对发包方提供的材料设备进行验收，如发现不符合合同约定的，有权拒绝接收，并要求发包方更换或修复。第八条：违约责任及赔偿8.1违约责任：任何一方违反合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。8.2赔偿金额计算：违约方应按照守约方的实际损失金额进行赔偿，损失金额难以确定的，违约方应支付合同总价款的10%作为赔偿。8.3违约处理程序：一方违约的，守约方有权选择要求违约方继续履行合同或者解除合同，并按照本条第8.2款的要求赔偿损失。第九条：争议解决9.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构：如双方约定仲裁解决争议的，应向约定的仲裁机构提交仲裁申请。9.3诉讼管辖：如双方未约定仲裁，则任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：合同的解除和终止10.1合同解除条件：在合同履行过程中，任何一方未履行合同约定的义务，对方有权解除合同。10.2合同终止条件：合同约定的工程竣工并经验收合格后，本合同自行终止。10.3解除和终止后的处理：合同解除或终止后，承包方应按照发包方的要求撤出施工场地，并办理相关手续。第十一条：合同的转让11.1合同转让条件：未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。11.2转让程序：如需转让合同权利义务的，应提前30天通知对方，并提交转让协议和相关文件。第十二条：保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起2年。12.3保密违约责任：如任何一方违反保密义务，造成对方损失的，应按照损失金额的2倍向对方支付赔偿金。第十三条：不可抗力13.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力后果处理：因不可抗力事件导致合同不能履行或者造成损失的，双方应协商解决，根据事件的影响，部分或者全部免除责任。第十四条：其他条款14.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。14.3附件说明：本合同附件包括《工程量清单》、《质量标准》等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方：指除甲乙方以外的其他法人、组织或个人，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料设备供应商等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及法律规定，对其提供的服务、产品或行为承担相应的责任。第二条：第三方介入方式及程序2.1介入方式：第三方介入合同履行过程，应通过甲乙双方的共同协商确定。2.2介入程序：第三方介入前，应向甲乙双方提交介入申请，并提供相关资质证明文件。甲乙双方应在收到申请后10日内回复，同意第三方介入的，应签订书面介入协议。第三条：第三方权利义务3.1权利：第三方根据合同约定，有权获得相应的报酬和服务保障。3.2义务：第三方应按照合同约定及法律规定，履行其应尽的义务，并保证其提供的服务、产品或行为符合合同要求。第四条：第三方责任限额4.1责任限额：第三方对其在合同履行过程中产生的违约、侵权等行为所造成的损失，承担有限责任。责任限额应根据第三方提供的服务、产品或行为的性质、风险等因素确定。4.2责任限额的确定：甲乙双方应在书面介入协议中明确第三方的责任限额。如无明确约定，责任限额按照行业惯例或法律规定确定。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方：第三方应遵守甲方的管理制度和规定，接受甲方的监督和检查。5.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的要求提供服务、产品或行为，并接受乙方的监督和检查。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约：第三方未按照合同约定提供服务、产品或行为，或提供的服务、产品或行为不符合合同要求的，甲乙双方有权要求第三方改正或解除合同。6.2违约责任：第三方应承担违约责任，包括赔偿甲乙双方的损失、支付违约金等。具体违约责任按照书面介入协议的约定执行。第七条：第三方退出及处理7.1第三方退出：第三方因故不能继续履行合同的，应提前通知甲乙双方，并办理相关手续。7.2退出后的处理：第三方退出后，应按照合同约定承担相应的责任，并协助甲乙双方完成后续工作。第八条：甲方与第三方之间的关系8.1甲方与第三方之间的关系：甲方与第三方之间的合同关系，不影响甲方与乙方之间的合同关系。8.2甲方对第三方的指示：甲方对第三方的指示，应通过乙方转达。乙方应确保第三方向甲方提供符合合同要求的服务、产品或行为。第九条：乙方与第三方之间的关系9.1乙方与第三方之间的关系：乙方与第三方之间的合同关系，不影响乙方与甲方之间的合同关系。9.2乙方对第三方的指示：乙方对第三方的指示，应通过甲方转达。甲方应确保第三方向乙方提供符合合同要求的服务、产品或行为。第十条：第三方介入的变更与解除10.1变更：如合同履行过程中，需要变更第三方提供的服务、产品或行为，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。10.2解除：如合同履行过程中，第三方未能按照约定提供服务、产品或行为，甲乙双方均有权解除与第三方的合同关系。第十一条：第三方介入的违约处理11.1第三方违约：第三方未按照合同约定提供服务、产品或行为，或提供的服务、产品或行为不符合合同要求的，甲乙双方有权要求第三方改正或解除合同。11.2违约责任：第三方应承担违约责任，包括赔偿甲乙双方的损失、支付违约金等。具体违约责任按照书面介入协议的约定执行。第十二条：第三方介入的争议解决12.1争议解决方式：双方在履行第三方介入协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2仲裁机构：如双方约定仲裁解决争议的，应向约定的仲裁机构提交仲裁申请。12.3诉讼管辖：如双方未约定仲裁，则任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条：第三方介入的解除和终止13.1解除条件：在第三方介入协议履行过程中，任何一方未履行协议约定的义务，对方有权解除协议。13.2终止条件：第三方介入协议约定的工程竣工并经验收合格后，协议自行终止。1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出幕墙工程的各项工程量，包括立柱、横梁、连接件、玻璃、遮阳系统等组成部分的数量和规格。附件二：《质量标准》详细规定幕墙工程的各项质量标准，包括材料的质量、设备的性能、施工工艺的要求等。附件三：《材料设备供应清单》列出发包方应提供的材料和设备的名称、规格、数量等信息。附件四：《施工进度计划》详细列出施工的进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件五：《安全环保措施》列出施工过程中应遵守的安全环保措施，包括安全操作规程、环保要求等。附件六：《违约金计算公式》详细说明违约金的计算方式，包括逾期完成的天数、违约金金额的计算等。附件七：《第三方介入协议》详细列出第三方介入的条件、程序、权利义务、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定提供材料、设备，或提供的材料、设备不符合合同要求。2.乙方未按照约定进行施工，或施工质量不符合合同要求。3.第三方未按照约定提供服务、产品或行为，或提供的服务、产品或行为不符合合同要求。责任认定标准：1.甲方违约：甲方应承担违约责任，包括赔偿乙方损失、支付违约金等。具体违约责任按照附件七《第三方介入协议》的约定执行。2.乙方违约：乙方应承担违约责任，包括赔偿甲