二零二四年度动迁房交付及质量保证合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度动迁房交付及质量保证合同本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1动迁房1.2交付1.3质量保证第二条交付时间及地点2.1交付时间2.2交付地点第三条房屋质量标准3.1结构安全3.2使用功能3.3装修质量第四条质量保证期限4.1保证期限4.2保证范围第五条质量问题的处理5.1质量问题的反馈5.2质量问题的修复5.3质量问题的赔偿第六条违约责任6.1开发商的违约责任6.2购房者的违约责任第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径第八条合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九条通知与送达9.1通知方式9.2送达地址第十条法律适用及争议解决10.1法律适用10.2争议解决第十一条附件11.1房屋交付清单11.2质量保证书第十二条其他约定12.1房屋产权12.2物业管理第十三条双方签字13.1开发商签字13.2购房者签字第十四条合同生效14.1合同生效条件14.2合同生效时间第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1动迁房：指因城市规划、基础设施建设等公共利益需要，对原有住房进行动迁安置所新建的住房。1.2交付：指开发商按照合同约定，将符合交付条件的动迁房钥匙交付给购房者的行为。1.3质量保证：指开发商对交付的动迁房在保证期限内，按照质量标准承担相应的质量责任。第二条交付时间及地点2.1交付时间：双方约定动迁房的交付时间为____年____月____日。2.2交付地点：动迁房的交付地点为____市____区____街道____号。第三条房屋质量标准3.1结构安全：动迁房的结构应符合国家相关标准和规范，确保在使用过程中结构安全。3.2使用功能：动迁房的使用功能应满足居住需求，包括房间布局、通风、采光等。3.3装修质量：动迁房的装修应符合国家相关标准，材料应具备环保、安全等特性，施工应符合工艺要求。第四条质量保证期限4.1保证期限：开发商对动迁房的质量保证期限为交付之日起____年。4.2保证范围：质量保证范围包括动迁房的结构安全、使用功能及装修质量。第五条质量问题的处理5.1质量问题的反馈：购房者发现动迁房存在质量问题时，应在保证期限内及时向开发商书面反馈。5.2质量问题的修复：开发商收到质量问题反馈后，应在____个工作日内进行核实并采取修复措施。5.3质量问题的赔偿：因质量问题导致购房者遭受损失的，开发商应按照实际情况进行赔偿。第六条违约责任6.1开发商的违约责任：开发商未按照约定时间、地点交付动迁房，或动迁房存在质量问题，应承担违约责任。6.2购房者的违约责任：购房者未按照约定时间支付购房款项，或违反合同其他约定，应承担违约责任。第七条争议解决7.1协商解决：双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。7.2调解解决：协商不成时，双方可向相关房地产调解机构申请调解。7.3仲裁解决：调解不成时，双方同意将争议提交至____仲裁委员会进行仲裁。7.4法律途径：如仲裁不成，双方同意通过____人民法院解决争议。第八条合同的变更与解除8.1合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。8.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第九条通知与送达9.1通知方式：双方通过书面形式进行通知，通知应加盖公章或签名。9.2送达地址：双方约定的送达地址为合同中载明的联系地址。第十条法律适用及争议解决10.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成时，按照合同约定的仲裁或诉讼方式解决。第十一条附件11.1房屋交付清单：列明交付的动迁房的具体信息，包括房屋坐落、面积、户型等。11.2质量保证书：由开发商出具，载明动迁房的质量保证范围、保证期限等内容。第十二条其他约定12.1房屋产权：动迁房的产权归购房者所有，开发商需保证房屋产权清晰，无任何抵押、查封等法律瑕疵。12.2物业管理：购房者同意接受开发商指定的物业管理公司提供的物业管理服务，物业费用按约定标准支付。第十三条双方签字13.1开发商签字：_________________________13.2购房者签字：_________________________第十四条合同生效14.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效时间：本合同自____年____月____日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：本合同所指的第三方是指除甲乙方之外，协助甲乙方履行合同义务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的情形：第三方介入包括但不限于中介方、监理方、评估方、维修方等。第二条第三方介入的职责与权利2.1第三方职责：第三方应按照甲乙方的约定，协助甲乙方履行合同义务，确保合同的顺利实施。2.2第三方权利：第三方在履行合同过程中，有权要求甲乙方提供必要的配合和支持。第三条第三方介入的额外条款及说明3.2说明：甲乙方在签订合同时应仔细阅读合同全文，包括但不限于第三方介入的条款，确保自身权益不受损害。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额：甲乙方根据本合同有第三方介入时，第三方的责任限额为____元。4.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额由甲乙方根据合同履行过程中的实际情况协商确定，并在书面协议中明确。第五条第三方与甲乙方的划分说明5.1第三方与甲乙方的划分：第三方在履行合同过程中，对甲乙方承担的责任和义务，不免除甲乙方根据本合同应承担的责任和义务。5.2第三方与甲乙方的权益保护：甲乙方在合同履行过程中，有权要求第三方履行约定的义务，并有权就第三方未履行义务的行为向第三方追偿。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入的争议：如甲乙方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。6.2第三方介入争议的解决：协商不成时，甲乙方可以选择向相关调解机构申请调解，或向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的合同变更与解除7.1第三方介入的合同变更：甲乙方与第三方签订的书面协议，如需要变更或解除，应经甲乙方、第三方协商一致，并签订书面变更或解除协议。7.2第三方介入的合同解除：第三方未按约定履行义务，甲乙方有权解除与第三方的书面协议，并有权要求第三方承担违约责任。第八条第三方介入的通知与送达8.1第三方介入的通知：甲乙方与第三方之间的通知，应采用书面形式，并加盖公章或签名。8.2第三方介入的送达：通知的送达地址为甲乙方与第三方书面协议中约定的联系地址。第九条第三方介入的法律适用及争议解决9.1法律适用：第三方介入的合同履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决：第三方介入的争议，甲乙方可以选择按照合同约定的仲裁或诉讼方式解决。第十条附件10.1第三方协议：甲乙方与第三方签订的书面协议，作为本合同的附件。第十一条其他约定11.1甲乙方与第三方之间的其他约定，应以书面形式签订，并作为本合同的附件。第十二条双方签字12.1甲乙双方签字：_________________________12.2第三方签字：_________________________第十三条合同生效13.1合同生效条件：本合同自甲乙方、第三方签字盖章之日起生效。13.2合同生效时间：本合同自____年____月____日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：房屋交付清单详细列出交付的动迁房的具体信息，包括房屋坐落、面积、户型、构造、设施设备等。附件二：质量保证书由开发商出具，载明动迁房的质量保证范围、保证期限、保修责任等。附件三：物业管理服务协议明确物业公司的服务内容、服务标准、服务费用等。附件四：第三方服务协议明确第三方的服务内容、服务标准、责任限额等。附件五：违约行为及责任认定清单详细列出合作中所有涉及到的各种违约行为以及违约的责任认定标准。附件六：争议解决方式协议明确双方在发生争议时选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.开发商未能按照约定时间、地点交付动迁房。2.开发商交付的动迁房存在质量问题。3.开发商未能履行合同中的其他约定义务。4.购房者未能按照约定时间支付购房款项。5.购房者违反合同中的其他约定。违约责任认定标准：1.开发商的违约责任：开发商应根据违约情况，承担相应的违约金、赔偿金等责任。2.购房者的违约责任：购房者应根据违约情况，承担相应的违约金、赔偿金等责任。简要示例说明：如开发商未能按照约定时间交付动迁房，应承担逾期交付的违约金，违约金计算方式为每逾期一日，支付购房款的千分之一作为违约金。如购房者未能按照约定时间支付购房款项，应承担逾期付款的违约金，违约金计算方式为每逾期一日，支付购房款的千分之一作为违约金。全文完。二零二四年度动迁房交付及质量保证合同1本合同目录一览第一条定义与解释1.1动迁房1.2交付1.3质量保证第二条交付时间及地点2.1交付时间2.2交付地点第三条交付条件3.1房屋结构安全3.2设施设备齐全3.3符合规划设计要求第四条质量保证范围4.1房屋主体结构4.2设施设备4.3园林绿化第五条质量保证期限5.1主体结构5.2设施设备5.3园林绿化第六条质量问题的处理6.1质量问题的认定6.2质量问题的修复6.3质量问题的赔偿第七条违约责任7.1开发商的违约行为7.2购房者的违约行为第八条争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律诉讼第九条合同的变更与解除9.1合同的变更9.2合同的解除第十条通知与送达10.1通知方式10.2送达地址第十一条法律适用与解释11.1法律适用11.2合同解释第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条其他约定13.1双方的其他约定第十四条合同的生效、修改和终止14.1合同的生效条件14.2合同的修改14.3合同的终止第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1动迁房：指根据国家和地方政府关于动迁安置的政策规定，由开发商按照规划要求和建设标准建设的，用于安置动迁居民的房屋。1.2交付：指开发商按照合同约定，将符合交付条件的动迁房钥匙交付给购房者的行为。1.3质量保证：指开发商对交付的动迁房在一定期限内，按照合同约定对房屋主体结构、设施设备及园林绿化等方面存在的质量问题进行修复，并承担相应赔偿责任的行为。第二条交付时间及地点2.1交付时间：双方约定动迁房交付时间为____年__月__日。2.2交付地点：动迁房交付地点为____（具体地址）。第三条交付条件3.1房屋结构安全：交付的动迁房应符合国家和地方政府的房屋结构安全标准，确保房屋主体结构的安全。3.2设施设备齐全：交付的动迁房应配备合同约定的设施设备，包括水电燃气、供暖、通讯、消防等设施设备。3.3符合规划设计要求：交付的动迁房应符合规划设计和建设标准要求，包括房屋面积、布局、装修等方面。第四条质量保证范围4.1房屋主体结构：开发商对动迁房主体结构质量问题承担质量保证责任。4.2设施设备：开发商对动迁房设施设备质量问题承担质量保证责任。4.3园林绿化：开发商对动迁房园林绿化质量问题承担质量保证责任。第五条质量保证期限5.1主体结构：动迁房主体结构质量保证期限为____年。5.2设施设备：动迁房设施设备质量保证期限为____年。5.3园林绿化：动迁房园林绿化质量保证期限为____年。第六条质量问题的处理6.1质量问题的认定：双方对动迁房质量问题产生争议时，可委托具有资质的第三方检测机构进行认定。6.2质量问题的修复：开发商应在质量保证期限内，对动迁房存在的质量问题进行修复，确保房屋使用安全。6.3质量问题的赔偿：开发商对动迁房质量问题造成购房者损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条违约责任7.1开发商的违约行为：开发商未按约定时间、地点交付动迁房，或交付的动迁房不符合交付条件的，应承担违约责任。7.2购房者的违约行为：购房者未按约定时间支付购房款，或未按约定履行合同义务的，应承担违约责任。第八条争议解决方式8.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决：协商不成时，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决：调解不成时，双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。8.4法律诉讼：仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起15日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除9.1合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方协商一致后可以解除合同。第十条通知与送达10.1通知方式：双方通过书面形式发送通知，通知应以邮戳日期或送交日期为准。10.2送达地址：双方约定的送达地址为合同签订时各自的住所地址。第十一条法律适用与解释11.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2合同解释：本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。合同附件及补充协议均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十三条其他约定13.1双方的其他约定：包括但不限于合同的附加条款、补充协议等。第十四条合同的生效、修改和终止14.1合同的生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同的修改：合同生效后，如双方同意对合同内容进行修改，应签订书面修改协议。14.3合同的终止：合同履行完毕或合同约定的终止条件出现，本合同即告终止。本合同一式两份，双方各执一份。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同履行过程中的各方，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、政府部门等。15.2第三方介入：当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙方应提前通知对方，并协商确定第三方的选定方式、职责范围、介入时间等事项。15.3第三方责任：第三方介入本合同履行过程中，应严格按照甲乙双方的约定和相关法律法规的规定履行职责。第三方因故意或过失造成甲乙方损失的，由第三方承担相应责任。15.4第三方责任限额：甲乙方根据本合同有第三方介入时，应明确第三方的责任限额。责任限额可按照第三方收费金额、修复费用、赔偿金额等确定。具体责任限额由甲乙方在合同补充协议中约定。15.5第三方权益：第三方在本合同履行过程中，享有甲乙方赋予的权益，包括但不限于知情权、建议权、监督权等。15.6第三方与其他各方的关系：第三方介入本合同履行过程中，不代表取代甲乙方任何一方的权利和义务。甲乙方与第三方之间的权利义务，不得影响甲乙方之间合同的履行。15.7第三方退出：当第三方完成其职责或本合同履行完毕后，第三方退出本合同，甲乙方之间的权利义务不受影响。15.8第三方尽职调查：第三方应根据甲乙双方的约定，进行尽职调查，确保其提供的服务或履行的事务符合甲乙双方的合法权益。15.9第三方保密义务：第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲乙方书面同意，不得向任何第三方披露。15.10第三方违约处理：第三方未按约定履行义务或违反法律法规、本合同的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第三方因违约给甲乙方造成损失的，应予以赔偿。15.11第三方选择：甲乙方应谨慎选择第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和社会信誉。若第三方选定过程中出现争议，双方应通过友好协商解决。15.12第三方合同：甲乙方与第三方签订的合同，视为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲乙方应确保第三方履行其合同义务，否则第三方未能履行义务的责任由甲乙方承担。15.13第三方法律适用：第三方介入本合同履行过程中产生的法律关系，适用中华人民共和国法律。15.14第三方争议解决：第三方介入本合同履行过程中产生的争议，按照本合同争议解决方式进行解决。本附加说明条款与本合同具有同等法律效力，甲乙方应严格遵守。如有未尽事宜，甲乙方应友好协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：动迁房交付及质量保证合同主体结构质量保证书详细要求和说明：本附件详细列明动迁房主体结构的质量和保证标准，包括房屋的承重体系、非承重体系、建筑材料的规格和质量等。附件二：动迁房交付及质量保证合同设施设备质量保证书详细要求和说明：本附件详细列明动迁房设施设备的质量和保证标准，包括给排水系统、供电系统、供暖系统、通讯系统、消防系统等。附件三：动迁房交付及质量保证合同园林绿化质量保证书详细要求和说明：本附件详细列明动迁房园林绿化的质量和保证标准，包括绿化植物的种类、数量、种植质量、养护管理等。附件四：动迁房交付及质量保证合同违约行为及责任认定详细要求和说明：本附件详细列明合作中所有涉及到的违约行为以及违约的责任认定标准，包括开发商和购房者的违约行为界定和责任承担。附件五：动迁房交付及质量保证合同争议解决方式及流程详细要求和说明：本附件详细描述动迁房交付及质量保证合同争议解决的流程，包括协商、调解、仲裁或法律诉讼等步骤。附件六：动迁房交付及质量保证合同第三方介入协议详细要求和说明：本附件详细列明第三方介入本合同履行过程中的职责范围、介入时间、选定方式、责任限额等事项。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.开发商未按约定时间、地点交付动迁房。2.开发商交付的动迁房不符合交付条件或质量标准。3.购房者未按约定时间支付购房款。4.购房者未按约定履行合同义务。违约责任认定：1.开发商违约行为的责任认定：开发商应按照合同约定承担违约责任，包括延迟交付的违约金、不符合质量标准的修复费用和赔偿金额。2.购房者违约行为的责任认定：购房者应按照合同约定承担违约责任，包括延迟支付购房款的违约金、未履行合同义务的赔偿金额。示例说明：若开发商未能在约定时间内交付动迁房，属于违约行为。开发商应按照合同约定向购房者支付延迟交付的违约金，并承担因延迟交付导致的购房者损失的赔偿责任。全文完。二零二四年度动迁房交付及质量保证合同2本合同目录一览第一条定义与解释1.1动迁房1.2交付1.3质量保证第二条交付时间及地点2.1交付时间2.2交付地点第三条交付条件3.1房屋验收合格3.2动迁房建设符合规划及标准第四条质量保证范围4.1房屋结构安全4.2房屋使用功能完善4.3房屋装修质量第五条质量保证期限5.1结构安全期限5.2使用功能完善期限5.3装修质量期限第六条质量问题的处理6.1质量问题的提出6.2质量问题的解决第七条违约责任7.1开发商违约7.2动迁户违约第八条争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律诉讼第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条合同的继承与转让10.1合同继承10.2合同转让第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1附件13.2补充协议第十四条合同的生效、修改与终止14.1合同生效条件14.2合同修改条件14.3合同终止条件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1动迁房1.2交付交付是指开发商按照合同约定，将符合交付条件的房屋及附属设施正式移交给动迁户的过程。1.3质量保证质量保证是指开发商对交付的房屋及附属设施在一定期限内，按照约定标准保证其质量、功能完善，并对其质量问题负责修复或赔偿。第二条交付时间及地点2.1交付时间开发商应在本合同约定的交付期限内，将房屋交付给动迁户。具体的交付时间由双方在合同中约定。2.2交付地点房屋的交付地点为合同约定的房屋所在地。第三条交付条件3.1房屋验收合格开发商应确保房屋及附属设施的质量符合国家及地方相关标准和规定，通过验收合格。3.2动迁房建设符合规划及标准开发商应按照相关规划及建设标准完成房屋建设，确保房屋及附属设施满足动迁户的正常居住需求。第四条质量保证范围4.1房屋结构安全开发商对房屋的结构安全承担质量保证责任，确保房屋在使用过程中结构安全无隐患。4.2房屋使用功能完善开发商应对房屋的使用功能承担质量保证责任，确保房屋内的各项设施设备正常运行，满足动迁户的生活需求。4.3房屋装修质量开发商应对房屋的装修质量承担质量保证责任，确保房屋的装修工程符合国家及地方相关标准，满足动迁户的居住要求。第五条质量保证期限5.1结构安全期限开发商对房屋结构安全的质量保证期限为房屋交付之日起计算的合理使用寿命内。5.2使用功能完善期限开发商对房屋使用功能完善的质量保证期限为房屋交付之日起计算的五年内。5.3装修质量期限开发商对房屋装修质量的保证期限为房屋交付之日起计算的两年内。第六条质量问题的处理6.1质量问题的提出动迁户在质量保证期限内发现房屋及附属设施存在质量问题，应及时向开发商提出，并说明质量问题的具体情况。6.2质量问题的解决开发商接到动迁户的质量问题通知后，应在约定的时间内进行核实，并根据具体情况采取修复、更换、赔偿等措施予以解决。具体处理方式由双方协商确定。第八条违约责任8.1开发商违约开发商未按合同约定时间、地点交付房屋，或交付的房屋存在严重质量问题，或未履行合同约定的质量保证责任，构成违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿动迁户因此遭受的损失等。8.2动迁户违约动迁户未按合同约定履行付款义务，或未按合同约定接受交付，或违反合同约定的其他义务，构成违约。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿开发商因此遭受的损失等。第九条争议解决方式9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的争议。9.2调解解决如协商不成，双方可自愿申请第三方调解机构进行调解。9.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权将争议提交合同约定的仲裁委员会进行仲裁。9.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向合同约定的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、个人信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第十二条法律适用及争议解决12.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可选择调解、仲裁或法律诉讼的方式解决。第十三条其他条款13.1附件本合同的附件包括但不限于房屋交付清单、质量保证书、验收报告等。13.2补充协议双方可以在合同履行过程中，就未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的生效、修改与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同修改条件合同的修改需双方协商一致，并签订书面修改协议。14.3合同终止条件（1）双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方定义及责任第三方指本合同之外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、政府相关部门等。15.2第三方介入条件（1）甲乙双方无法协商解决争议；（2）需要专业评估、鉴定或审计；（3）法律法规规定必须有第三方参与的情况。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方协商一致，同意第三方介入；（2）双方签订书面第三方介入协议；（3）第三方根据协议进行介入，并提出解决方案。15.4第三方责任及限额第三方应对其介入的行为承担责任，并遵守相关法律法规。其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。15.5第三方与其他各方的关系第三方介入并不改变甲乙双方的权利义务关系。第三方仅就其介入的事项提供意见或解决方案，不替代甲乙双方的决策。15.6第三方费用第三方介入所需费用由甲乙双方协商确定，并在第三方介入协议中明确。15.7第三方退出第三方在完成介入事项后，应退出合同履行过程。甲乙双方应积极配合第三方的工作，并按约定支付相关费用。16.1中介机构介入中介机构作为第三方介入，负责协助甲乙双方履行合同，并提供相关专业服务。中介机构的权利义务由甲乙双方在合同中约定。16.2评估机构介入评估机构作为第三方介入，负责对房屋的价值、质量等进行评估。评估机构的权利义务由甲乙双方在合同中约定。16.3监理机构介入监理机构作为第三方介入，负责对房