建筑节能设计工程总承包协议

建筑节能设计工程总承包协议合同编号：__________建筑节能设计工程总承包协议地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.承包商愿意承担并实施本项目，为双方达成一致，特订立本协议。第一条合同范围与内容1.1本协议范围内的工程内容主要包括：（1）建筑节能设计；（2）相关设备的采购；（3）施工安装；（4）调试及验收；（5）提供技术培训及售后服务。1.2承包商应按照本协议约定的时间、质量、安全等要求完成本项目。第二条合同价格与支付2.1本项目的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照本协议约定的付款进度向承包商支付合同价款。2.3承包商完成本项目后，应向业主提供完整的工程资料及验收合格证明。第三条合同履行期限3.1本项目的合同工期为______天，自双方签订本协议之日起计算。3.2承包商应按照约定的工期完成本项目，如因特殊情况导致工期延误，应提前向业主提出延期申请，并与业主协商确定延期时间。第四条质量与标准4.1承包商应按照国家和行业相关标准、规范及业主的要求，为本项目提供合格的工程。4.2工程质量保证期为______年，自工程验收合格之日起计算。第五条保密条款5.1双方在签订本协议及履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金的计算方式为：违约金=合同总价款×违约比例。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2本协议的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。8.3本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.建筑节能设计工程图纸2.设备采购清单3.施工方案及安全措施4.调试及验收标准5.技术培训资料6.售后服务协议二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照约定的时间完成本项目。2.工程质量不符合要求：工程质量未达到国家和行业相关标准、规范及业主的要求。3.泄露商业秘密和机密信息：未履行保密义务，泄露对方商业秘密和机密信息。4.未按照约定支付合同价款：业主未按照约定的付款进度向承包商支付合同价款。三、法律名词及解释：1.建筑节能设计工程：指在建筑设计过程中，采用节能技术和措施，提高建筑物的能源利用效率，降低能源消耗的工程。2.合同总价款：指双方约定的完成本项目所需支付的总金额。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.保密期限：指双方约定保守对方商业秘密和机密信息的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：承包商应提前向业主提出延期申请，并与业主协商确定延期时间。2.工程质量不符合要求：解决办法：承包商应按照业主的要求和标准进行整改，直至达到要求。3.泄露商业秘密和机密信息：解决办法：双方应加强保密意识，签订保密协议，并对泄露信息的行为进行追究。4.未按照约定支付合同价款：解决办法：业主应按照约定的付款进度向承包商支付合同价款，确保工程顺利进行。五、所有应用场景：1.建筑节能设计工程承包商选择。2.建筑节能设计工程合同