2024A建设工程施工合同正规范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024A建设工程施工合同正规范本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理第八条技术交流与协调8.1技术交底8.2设计变更8.3协调与配合第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止第十二条合同附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：技术规范12.3附件三：材料设备清单第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四条合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2法定代表人：____________1.1.3地址：____________1.1.4联系人：____________1.1.5联系电话：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2法定代表人：____________1.2.3地址：____________1.2.4联系人：____________1.2.5联系电话：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同价格3.1合同总价：____________元整（大写：____________元整）3.2价格调整：3.2.1价格调整因素：____________3.2.2价格调整方式：____________3.2.3价格调整时效：____________3.3支付方式：3.3.1支付方式一：____________3.3.2支付方式二：____________3.3.3支付时间：____________3.3.4支付条件：____________第四条合同工期4.1开工日期：____________4.2竣工日期：____________4.3工期延误：4.3.1工期延误原因：____________4.3.2工期延误处理：____________第五条工程质量5.1质量标准：____________5.2质量控制：5.2.1质量控制措施：____________5.2.2质量检查：____________5.2.3质量验收：____________5.3质量验收：5.3.1验收标准：____________5.3.2验收程序：____________5.3.3验收时间：____________第六条材料与设备6.1材料供应：6.1.1材料供应方：____________6.1.2材料供应要求：____________6.1.3材料供应时间：____________6.2设备供应：6.2.1设备供应方：____________6.2.2设备供应要求：____________6.2.3设备供应时间：____________第八条技术交流与协调8.1技术交底：8.1.1技术交底会时间：____________8.1.2技术交底会地点：____________8.1.3技术交底会参与人员：____________8.2设计变更：8.2.1设计变更程序：____________8.2.2设计变更确认：____________8.2.3设计变更费用承担：____________8.3协调与配合：8.3.1协调事项：____________8.3.2协调方式：____________8.3.3协调时间：____________第九条违约责任9.1发包人违约：9.1.1违约行为：____________9.1.2违约责任：____________9.1.3违约赔偿：____________9.2承包人违约：9.2.1违约行为：____________9.2.2违约责任：____________9.2.3违约赔偿：____________第十条争议解决10.1协商解决：____________10.2调解解决：____________10.3仲裁解决：10.3.1仲裁机构：____________10.3.2仲裁地点：____________10.3.3仲裁费用：____________10.4法律途径：____________10.4.1诉讼法院：____________10.4.2诉讼费用：____________第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效：11.1.1生效条件：____________11.1.2生效时间：____________11.2合同变更：11.2.1变更条件：____________11.2.2变更程序：____________11.2.3变更生效时间：____________11.3合同终止：11.3.1终止条件：____________11.3.2终止程序：____________11.3.3终止后的处理：____________第十二条合同附件12.1附件一：工程图纸12.1.1图纸数量：____________12.1.2图纸交付时间：____________12.2附件二：技术规范12.2.1技术规范版本：____________12.2.2技术规范交付时间：____________12.3附件三：材料设备清单12.3.1材料设备清单内容：____________12.3.2材料设备清单交付时间：____________第十三条其他约定13.1保密条款：____________13.2知识产权保护：____________13.3不可抗力：____________13.3.1不可抗力定义：____________13.3.2不可抗力处理：____________第十四条合同的份数与保管14.1合同份数：____________份14.2合同保管：14.2.1保管方：____________14.2.2保管地点：____________14.2.3合同查阅：____________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸1.1图纸数量：共计____张正本图纸，包括平面图、立面图、剖面图、细部图等。1.2图纸交付时间：发包人应在本合同签订后____个工作日内向承包人交付完整的工程图纸。1.3图纸修改：如有图纸修改，发包人应提前____个工作日通知承包人，并交付修改后的图纸。附件二：技术规范2.1技术规范版本：本合同采用的____版本技术规范。2.2技术规范交付时间：发包人应在本合同签订后____个工作日内向承包人交付技术规范文件。2.3技术规范修改：如有技术规范修改，发包人应提前____个工作日通知承包人，并交付修改后的规范。附件三：材料设备清单3.1材料设备清单内容：包括但不限于材料品牌、型号、规格、数量、质量标准等。3.2材料设备清单交付时间：发包人应在本合同签订后____个工作日内向承包人交付材料设备清单。3.3材料设备清单修改：如有材料设备清单修改，发包人应提前____个工作日通知承包人，并交付修改后的清单。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间交付工程图纸、技术规范或材料设备清单。2.发包人要求的设计变更超出原合同约定的范围。3.承包人未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定标准。4.承包人使用不符合技术规范的材料或设备。5.双方未按约定履行合同义务，导致工程延期或质量问题。违约责任认定：1.发包人违约：发包人应支付承包人合同总价款的____%作为违约金。2.承包人违约：承包人应支付发包人合同总价款的____%作为违约金。3.双方协商确定违约赔偿金额，并有权要求对方支付因违约产生的其他损失。示例说明：若发包人未按约定时间交付工程图纸，导致承包人无法按计划施工，承包人可要求发包人支付合同总价款的____%作为违约金，并有权要求发包人承担因延期导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同总价：本合同约定的完成工程所需支付的总金额，包括工程造价、材料设备费、人工费等。3.工期延误：指工程实际竣工时间超过合同约定的竣工时间