施工劳务分包合同相关规定范本

合同编号：__________施工劳务分包合同营业执照号：__________地址：__________联系电话：__________营业执照号：__________地址：__________联系电话：__________第一条合同范围与工程概况1.1本合同范围内的工程：_______（工程名称），位于_______（工程地点），工程分包内容包括：_______。1.2工程规模：_______。1.3工程质量标准：_______。第二条合同价格2.1本合同的工程总价款为人民币_______元（大写：_______元整），上述金额为暂估价，具体金额以实际完成工程量计算为准。2.2工程量计算依据：_______。2.3工程款支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，承包人向分包人支付预付款人民币_______元（大写：_______元整）。（2）进度款：按照工程进度，分包人每月25日前向承包人提交当月完成的工程量报表，双方确认后，承包人在5个工作日内支付进度款。（3）竣工结算：工程验收合格后，分包人向承包人提交工程结算报告，双方按照本合同约定的计价方式进行竣工结算。第三条合同履行3.1分包人应按照合同约定的工程范围、工程质量标准、工程进度要求等内容，完成本工程的施工。3.2分包人应按照承包人的要求，提供施工组织设计、施工方案、施工人员名单等相关资料。3.3分包人应遵守施工现场的管理规定，确保施工安全，承担由于自身原因造成的工程质量问题、安全事故等责任。3.4承包人应按照合同约定支付工程款，提供施工所需的场地、材料、设备等。3.5承包人应协调分包人与其他分包单位的关系，确保工程顺利进行。第四条合同变更与解除4.1合同变更：合同执行过程中，如发生变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。4.2合同解除：在合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。合同解除后，分包人应按照承包人的要求妥善处理已完成的工程，并承担相应的赔偿责任。第五条违约责任5.1分包人未按照合同约定完成工程，应按照逾期交付工程部分的工程价款承担违约责任。5.2承包人未按照合同约定支付工程款，应按照逾期支付工程价款的利息承担违约责任。5.3双方违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（分包人）：__________乙方（承包人）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项与解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保合同内容完整、明确，避免因合同条款不完善导致的纠纷。（2）分包人应具备相应的施工劳务资质，以确保具备承担工程的能力。（3）合同中的工程量计算依据、工程质量标准、工程进度要求等关键条款应详细明确，以免产生歧义。（4）双方在合同履行过程中，应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。（5）合同变更与解除应遵循法律规定，必要时寻求法律专业人士的协助。2.解决办法：（1）合同争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。（2）违约责任承担：根据合同约定，分包人和承包人应分别承担相应的违约责任。（3）合同履行过程中出现的问题，应及时沟通，寻求双方都能接受的解决方案。关键词语的法律名词解释：1.施工劳务分包合同：是指承包人将其所承包的工程中的部分施工任务分包给具有相应资质的分包人完成，双方约定报酬和责任的合同。2.分包人：指具备一定资质，接受承包人的分包任务，按约定完成施工任务的单位或个人。3.承包人：指在建设工程中承担施工任务，并与分包人签订分包合同的发包单位。4.工程价款：指承包人按照合同约定完成工程任务后，应获得的报酬。5.违约责任：指合同当事人违反合同约定，应承担的法律责任。6.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：工程项目的施工周期较长，可能导致合同履行期间跨越多个会计年度。补充条款：合同双方同意，如工程周期较长，可按年度进行工程进度款结算，具体金额双方协商确定。2.特殊情况：工程项目施工过程中，可能涉及设计变更或工程量增减。补充条款：双方同意，如在施工过程中出现设计变更或工程量增减，应立即进行协商，并按照实际完成工程量进行工程款结算。3.特殊情况：工程项目可能受到自然灾害等不可抗力因素影响，导致施工进度延误。补充条款：双方同意，如因不可抗力因素导致施工进度延误，双方应立即进行协商，根据实际情况调整工程进度和工程款支付计划。4.特殊情况：工程项目施工过程中，可能需要使用特定的施工技术和材料。补充条款：双方同意，如施工过程中需要使用特定的施工技术和材料，应提前进行协商，并明确相关技术要求和材料规格