2024年度消防工程联合分包协议范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度消防工程联合分包协议范本版B版本合同目录一览1.分包工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.分包商的义务与责任2.1分包商的资质要求2.2分包商应遵守的规范和标准2.3分包商应承担的工程质量责任2.4分包商的安全责任3.承包商的权利与义务3.1承包商的监督和管理权3.2承包商的协调和协助义务3.3承包商的工程变更权3.4承包商的支付义务4.工程进度与交付4.1工程进度计划4.2分包商的工作时间表4.3工程交付标准4.4工程延期交付的处理5.工程款项5.1工程预付款5.2工程进度款的支付5.3工程验收合格后的结算5.4工程款项的支付方式6.争议解决6.1争议的解决方式6.2争议的调解程序6.3争议的法律适用7.合同的生效、变更与终止7.1合同的生效条件7.2合同的变更程序7.3合同的终止条件8.违约责任8.1分包商的违约行为8.2承包商的违约行为8.3违约责任的处理方式9.合同的保密条款9.1保密信息的范围9.2保密信息的保护期限9.3保密信息的泄露后果10.合同的适用法律与争议解决10.1合同适用的法律10.2争议解决的法院或仲裁机构11.其他条款11.1合同的签字盖章11.2合同的附件11.3合同的修改和补充12.分包商声明12.1分包商的合法经营资格12.2分包商对工程的分包权13.承包商声明13.1承包商的合法经营资格13.2承包商对工程的总包权14.双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1工程名称：2024年度消防工程联合分包项目1.2工程地点：位于市区街道，具体位置见附件一1.3工程规模：根据工程图纸和工程量清单，工程包括但不限于平方米的消防设施安装和调试1.4工程性质：新建建筑物的消防系统安装工程第二条：分包商的义务与责任2.1分包商的资质要求：分包商须具备国家规定的消防工程专业承包资质，并提供相应的资质证明文件2.2分包商应遵守的规范和标准：分包商应严格遵守国家和行业的相关规范和标准，包括但不限于《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》等2.3分包商应承担的工程质量责任：分包商应对分包工程的质量和安全负责，确保工程满足设计和规范要求2.4分包商的安全责任：分包商应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全事项得到妥善处理第三条：承包商的权利与义务3.1承包商的监督和管理权：承包商有权对分包商的施工过程进行监督和管理，确保工程进度和质量3.2承包商的协调和协助义务：承包商应负责与业主、设计师、监理等各方的沟通协调工作，协助分包商解决施工过程中的问题3.3承包商的工程变更权：承包商在工程实施过程中，如有变更需求，应及时通知分包商，并按照变更后的要求执行3.4承包商的支付义务：承包商在收到分包商提交的工程进度款申请后，应在约定时间内进行支付第四条：工程进度与交付4.1工程进度计划：分包商应按照承包商提供的工程进度计划进行施工，并确保工程按时完成4.2分包商的工作时间表：分包商应制定详细的工作时间表，并报送承包商备案4.3工程交付标准：工程应按照设计和规范要求施工完毕，并通过验收合格后，视为交付4.4工程延期交付的处理：如分包商原因导致工程延期交付，分包商应承担相应的违约责任第五条：工程款项5.1工程预付款：承包商在签订合同后，按照合同约定向分包商支付工程预付款5.2工程进度款的支付：分包商完成约定的工程进度后，向承包商提交工程进度款申请，承包商在审核无误后进行支付5.3工程验收合格后的结算：工程验收合格后，分包商向承包商提交最终结算申请，承包商在审核无误后进行支付5.4工程款项的支付方式：工程款项通过银行转账的方式进行支付第六条：争议解决6.1争议的解决方式：如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼6.2争议的调解程序：如双方同意，可以通过调解程序解决争议，调解不成的，再行诉讼6.3争议的法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律第八条：违约责任8.1分包商的违约行为：分包商如未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，或未按时支付款项等，均视为违约8.2承包商的违约行为：承包商如未能按照合同约定支付款项，或未履行协调和协助义务，或未按时提供图纸和资料等，均视为违约8.3违约责任的处理方式：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的直接经济损失、延迟交付的违约金等第九条：合同的保密条款9.1保密信息的范围：本合同及其附件的所有内容，包括但不限于工程图纸、技术资料、商业信息等9.2保密信息的保护期限：双方对保密信息的保护期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止9.3保密信息的泄露后果：如任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任第十条：合同的适用法律与争议解决10.1合同适用的法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律10.2争议解决的法院或仲裁机构：如合同执行过程中发生争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十一条：其他条款11.1合同的签字盖章：本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同的附件：本合同的附件包括但不限于工程图纸、技术资料、工程量清单等11.3合同的修改和补充：本合同的修改和补充必须以书面形式进行，并由双方签字盖章确认第十二条：分包商声明12.1分包商的合法经营资格：分包商声明其具备合法的经营资格，有权签订本合同12.2分包商对工程的分包权：分包商声明其已获得对工程的合法分包权，有权进行分包工程的施工和交付第十三条：承包商声明13.1承包商的合法经营资格：承包商声明其具备合法的经营资格，有权签订本合同13.2承包商对工程的总包权：承包商声明其已获得对工程的总包权，有权进行总包工程的施工和交付第十四条：双方约定的其他事项14.1双方约定的事项：双方对本合同未尽事宜，可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2双方联系方式：双方应保持有效的联系方式，以确保合同执行过程中的沟通和协调第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸描述：包含工程详细设计图纸、施工图纸等，用于指导分包商进行施工。要求：图纸应清晰、完整，包含所有施工所需的信息。说明：工程图纸是施工的依据，分包商应仔细阅读并按照图纸要求进行施工。2.附件二：技术资料描述：包含工程相关的技术规范、操作手册、材料要求等。要求：资料应准确、最新，确保分包商了解并遵守相关技术标准。说明：技术资料有助于分包商正确选择材料、施工方法和质量控制。3.附件三：工程量清单描述：列出工程项目的具体工程量、材料和人工需求。要求：清单应详细、准确，便于分包商进行成本控制和进度安排。说明：工程量清单是分包商进行施工计划和预算编制的基础。4.附件四：施工组织设计描述：详细说明分包商的施工组织架构、人员配置、施工计划等。要求：设计应合理、可行，确保施工顺利进行。说明：施工组织设计有助于分包商高效地进行施工管理和资源配置。5.附件五：安全施工方案描述：包含施工过程中的安全措施、应急预案等。要求：方案应具体、有效，确保施工现场的安全。说明：安全施工方案是保障施工人员生命安全和工程顺利进行的重要文件。6.附件六：材料合格证描述：证明所使用材料的质量符合国家标准和合同要求的证书。要求：合格证应真实、有效，确保材料的质量。说明：材料合格证是保证工程质量的关键文件之一。7.附件七：施工记录描述：记录施工过程中的重要信息，如进度、质量、变更等。要求：记录应真实、完整，便于双方跟踪工程状态。说明：施工记录有助于双方及时了解工程进展和问题，便于协调和管理。8.附件八：验收报告描述：包含工程验收的结果和意见。要求：报告应客观、公正，明确工程是否符合合同要求。说明：验收报告是工程交付的依据，也是分包商获得款项的重要凭证。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，视为违约。示例：分包商未能在约定的工期内完成工程，或完成的工程存在严重质量问题。2.分包商未按约定时间支付款项，视为违约。示例：分包商未能在约定的时间内支付工程进度款或预付款。3.分包商未遵守合同中的保密义务，导致保密信息泄露，视为违约。示例：分包商未经许可将合同中的技术资料泄露给第三方。4.承包商未按约定时间支付款项，视为违约。示例：承包商未能在约定的时间内支付工程进度款或预付款。5.承包商未履行协调和协助义务，导致工程进度延误，视为违约。示例：承包商未能及时提供施工图纸或技术支持，导致分包商施工受阻。6.双方在其他条款中约定的其他违约行为和责任认定。示例：双方约定，如任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的直接经济损失、延迟交付的违约金等。说明三：法律名词及解释：1.中华人民共和国法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用