二零二四年度互联网数据中心建设专业分包合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度互联网数据中心建设专业分包合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方2.3合同签订日期3.合同范围3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目规模4.甲方责任4.1甲方提供资料4.2甲方配合工作4.3甲方付款责任5.乙方责任5.1乙方提供资料5.2乙方施工责任5.3乙方验收责任6.合同工期6.1工期安排6.2工期延误7.合同价格7.1合同价格构成7.2价格调整8.付款方式8.1预付款8.2进度款8.3结算款8.4付款时间9.质量保证9.1质量标准9.2质量检验9.3质量保修10.安全管理10.1安全责任10.2安全措施10.3事故处理11.知识产权11.1知识产权归属11.2侵权责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.2“本合同”指甲方与乙方之间就2004年度互联网数据中心建设专业分包所签订的合同。1.1.3“合同双方”指甲方和乙方。1.1.4“合同签订日期”指本合同正式签订的日期。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义，如无特别说明，应按本合同的约定进行解释。1.2.2若对本合同的术语和定义有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可提交约定的争议解决机构进行裁决。第二条合同双方2.1甲方甲方为（甲方全称），住所地为（甲方地址），法定代表人为（甲方法定代表人姓名）。2.2乙方乙方为（乙方全称），住所地为（乙方地址），法定代表人为（乙方法定代表人姓名）。2.3合同签订日期本合同于2004年（具体日期）在（签订地点）签订。第三条合同范围3.1项目名称2004年度互联网数据中心建设项目。3.2项目地点（具体项目地点）。3.3项目内容包括但不限于IDC基础设施建设、网络设备安装调试、存储设备部署、安全系统配置等。3.4项目规模（具体项目规模，如机柜数量、带宽等）。第四条甲方责任4.1甲方提供资料甲方应在本合同签订后（具体日期）内，向乙方提供项目所需的全部资料，包括但不限于项目设计文件、施工图纸、设备清单、技术参数等。4.2甲方配合工作甲方应配合乙方进行现场勘查、施工、验收等各项工作。4.3甲方付款责任甲方应按照本合同约定的付款方式进行付款。第五条乙方责任5.1乙方提供资料乙方应在本合同签订后（具体日期）内，向甲方提供乙方资质证明、人员配备、施工方案等资料。5.2乙方施工责任乙方应按照合同约定，在甲方提供的场地内进行IDC建设施工，确保施工质量、进度和安全。5.3乙方验收责任乙方应按照合同约定，完成施工后，对IDC进行自检，并向甲方提交验收申请。第六条合同工期6.1工期安排本合同工期自（具体日期）起至（具体日期）止，共计（具体工期天数）天。6.2工期延误因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担相应责任；因乙方原因导致的工期延误，由乙方承担相应责任。第七条合同价格7.1合同价格构成本合同价格包括但不限于工程量清单中的各项费用、税费、保险费、管理费等。7.2价格调整合同价格在合同有效期内，如因市场变化、政策调整等原因导致成本增加，双方应友好协商，对合同价格进行调整。第八条付款方式8.1预付款8.1.1乙方在合同签订后（具体日期）内，应向甲方提交预付款申请，甲方应在收到申请后（具体日期）内支付预付款，预付款金额为合同总额的（具体百分比）。8.2进度款8.2.1乙方在工程每个阶段完成后，应向甲方提交进度款申请，包括已完成工作量的证明、费用明细等。8.2.2甲方应在收到乙方提交的进度款申请后（具体日期）内进行审核，并支付相应的进度款，进度款支付比例根据实际完成工作量确定。8.3结算款8.3.1工程完工并经甲方验收合格后，乙方应提交结算款申请，包括工程量清单、实际发生费用、质保金等。8.3.2甲方应在收到乙方提交的结算款申请后（具体日期）内进行审核，并支付结算款。8.4付款时间8.4.1预付款应在合同签订后（具体日期）内支付。8.4.2进度款应在工程阶段完成后（具体日期）内支付。8.4.3结算款应在工程完工验收合格后（具体日期）内支付。第九条质量保证9.1质量标准9.1.1乙方施工的IDC项目应达到国家相关质量标准和行业规范要求。9.1.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。9.2质量检验9.2.1乙方应在施工过程中进行质量自检，并确保每项工程达到预定的质量标准。9.2.2甲方有权对工程进行质量检验，乙方应予以配合。9.3质量保修9.3.1乙方对施工的IDC项目提供（具体年限）的保修服务。9.3.2在保修期内，若因乙方施工质量问题导致的问题，乙方应负责修复或赔偿。第十条安全管理10.1安全责任10.1.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全。10.1.2乙方应制定安全生产措施，并确保实施。10.2安全措施10.2.1乙方应配备必要的安全防护设施，如安全帽、安全带、防护网等。10.2.2乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。10.3事故处理10.3.1发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并报告甲方。10.3.2乙方应按照国家相关法律法规和事故处理程序进行处理。第十一条知识产权11.1知识产权归属11.1.1合同双方在履行合同过程中产生的知识产权，除另有约定外，归甲方所有。11.2侵权责任11.2.1若乙方侵犯甲方或第三方知识产权，乙方应承担相应的法律责任。第十二条违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程或提供不合格的工程；12.1.2甲方未按合同约定支付款项；12.1.3双方违反合同约定的其他情形。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十三条合同解除13.1解除条件13.1.1双方协商一致解除合同；13.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同；13.1.3因不可抗力导致合同无法履行。13.2解除程序13.2.1解除合同应书面通知对方，并说明解除理由；13.2.2解除合同后，双方应按照约定处理合同终止后的事宜。第十四条争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决争议；14.1.2协商不成的，提交（具体仲裁机构或法院）解决。14.2争议解决机构14.2.1争议解决机构由双方共同选定，或由合同签订地的法院管辖。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理或其他协助的自然人、法人或其他组织。1.2.1监理机构：负责对合同履行过程进行监督管理，确保工程质量和进度。1.2.2设计单位：负责提供设计服务，确保设计方案的合理性和可行性。1.2.3技术咨询机构：提供专业技术咨询，协助解决合同履行过程中的技术难题。1.2.4中介机构：协助甲乙双方进行沟通协调，促进合同顺利履行。第二条第三方责权利2.1第三方责任2.1.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保提供的服务符合合同要求。2.1.2第三方对因其提供的服务质量、进度等问题造成的损失，应承担相应的赔偿责任。2.2第三方权利2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。2.2.2第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用。2.3第三方义务2.3.1第三方应保守合同内容及相关秘密，不得泄露给任何第三方。2.3.2第三方应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。第三条第三方介入程序3.1第三方介入由甲乙双方共同决定，并以书面形式通知对方。3.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各自的权利义务。3.3第三方介入期间，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额由甲乙双方在补充协议中约定，原则上不得超过合同总金额的（具体百分比）。4.2若第三方责任造成甲乙双方损失的，甲乙双方应根据补充协议的约定，向第三方索赔。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，甲乙双方应与第三方明确划分各自的工作范围和责任。5.2第三方的工作范围和责任应限于合同约定的范围内，不得超出。5.3甲乙双方应确保第三方的工作不侵犯其他各方的合法权益。第六条第三方变更6.1若需变更第三方，甲乙双方应共同决定，并以书面形式通知对方。6.2变更第三方后，甲乙双方应与新的第三方签订补充协议，明确各自的权利义务。第七条第三方退出7.1第三方在合同履行过程中，如因自身原因退出，应提前通知甲乙双方。7.2第三方退出后，甲乙双方应根据合同约定，继续履行合同义务。第八条第三方介入与合同履行8.1第三方介入不影响合同履行，甲乙双方应按照合同约定继续履行各自义务。8.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同协调，确保合同顺利履行。第九条第三方介入费用9.1第三方介入费用由甲乙双方在补充协议中约定，原则上由甲方承担。9.2若第三方介入费用超出约定范围，甲乙双方应根据实际情况协商解决。第十条第三方介入争议解决10.1第三方介入产生的争议，甲乙双方应通过协商解决。10.2协商不成的，可提交约定的争议解决机构解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目设计文件要求：详细的项目设计图纸、技术规范、设备清单等。说明：设计文件应满足国家相关标准和规范，并经甲方审核批准。2.附件二：施工图纸要求：施工图纸应与项目设计文件一致，并标注施工注意事项。说明：施工图纸应由乙方提供，经甲方确认后方可施工。3.附件三：工程量清单要求：详细列出工程量，包括人工、材料、机械等。说明：工程量清单应作为合同附件，用于计算工程款。4.附件四：设备清单要求：详细列出所需设备名称、型号、规格、数量等。说明：设备清单应包括所有工程所需设备，并由甲方确认。5.附件五：施工方案要求：包括施工组织设计、进度计划、质量保证措施等。说明：施工方案应由乙方制定，经甲方审核批准后执行。6.附件六：验收报告要求：包括工程验收记录、检验报告、验收结论等。说明：验收报告应由乙方提交，经甲方确认后生效。7.附件七：付款申请要求：包括付款金额、付款依据、付款时间等。说明：付款申请应由乙方在合同约定的付款时间前提交。8.附件八：质量保证书要求：包括质量保证期限、保修内容、联系方式等。说明：质量保证书应由乙方提供，作为质量保证的依据。9.附件九：安全管理措施要求：包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明：安全管理措施应由乙方制定，确保施工安全。10.附件十：知识产权归属协议要求：明确合同双方在履行合同过程中产生的知识产权归属。说明：知识产权归属协议应由甲乙双方签订，作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或提供不合格的工程。责任认定标准：乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，若未达到标准，应承担修复或赔偿的责任。示例说明：若乙方施工的IDC项目因质量问题被甲方认定为不合格，乙方应负责修复，并承担相应的修复费用。2.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：甲方应按照合同约定的付款方式进行付款，若未按时付款，应支付违约金。示例说明：若甲方未按合同约定支付进度款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权暂停工程。3.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应按照合同约定履行职责，若未履行或履行不合格，应承担相应的赔偿责任。示例说明：若监理机构未按合同约定进行监督管理，导致工程质量问题，监理机构应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：因不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：不可抗力事件发生后，甲乙双方应及时通知对方，并协商解决合同履行问题。示例说明：若发生地震等不可抗力事件，导致工程无法正常进行，甲乙双方应协商延期或终止合同。全文完。二零二四年度互联网数据中心建设专业分包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1甲方2.2乙方3.合同标的3.1项目概述3.2项目范围3.3项目地点4.项目进度计划4.1项目阶段划分4.2关键节点时间安排4.3进度调整机制5.项目费用及支付方式5.1合同总价5.2费用构成5.3支付方式5.4付款条件6.质量要求与验收标准6.1质量标准6.2验收程序6.3验收时间7.权利与义务7.1甲方权利与义务7.2乙方权利与义务8.项目变更8.1变更申请8.2变更审批8.3变更实施9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除与终止程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密义务的责任13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）本合同中，“甲方”指委托方，即二零二四年度互联网数据中心建设项目业主单位；（2）本合同中，“乙方”指承建方，即承担二零二四年度互联网数据中心建设项目的施工单位；（3）本合同中，“合同标的”指乙方按照甲方要求，在指定地点建设互联网数据中心的相关工程；（4）本合同中，“项目进度计划”指乙方在合同规定的期限内完成合同标的的施工和验收；（5）本合同中，“项目费用”指乙方为完成合同标的所发生的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等；（6）本合同中，“质量要求”指乙方按照国家相关标准和甲方要求，确保合同标的达到预定的质量标准；1.2解释本合同中如有专用术语或特定含义，应以合同中的解释为准。2.双方当事人2.1甲方甲方名称：二零二四年度互联网数据中心建设项目业主单位甲方地址：[甲方详细地址]甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]2.2乙方乙方名称：[乙方详细名称]乙方地址：[乙方详细地址]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]3.合同标的3.1项目概述本合同标的为在[项目地点]，建设一个符合国家相关标准和甲方要求的互联网数据中心；3.2项目范围本合同范围包括但不限于：土建工程、电气工程、网络工程、安全监控工程等；3.3项目地点项目地点：[项目具体地址]4.项目进度计划4.1项目阶段划分4.2关键节点时间安排（1）设计阶段：[设计阶段开始时间]至[设计阶段结束时间]；（2）施工阶段：[施工阶段开始时间]至[施工阶段结束时间]；（3）验收阶段：[验收阶段开始时间]至[验收阶段结束时间]；4.3进度调整机制如因不可抗力或甲方原因导致项目进度延误，乙方有权要求甲方延长合同工期。5.项目费用及支付方式5.1合同总价本合同总价为人民币[合同总价]元；5.2费用构成本合同费用包括但不限于：设计费、材料费、设备费、人工费、施工管理费、税费等；5.3支付方式本合同采用分期支付方式，具体支付节点如下：（1）设计费：合同签订后支付[设计费比例]%；（2）材料费、设备费：在材料、设备进场前支付[比例]%；（3）人工费、施工管理费：每月支付[比例]%；（4）验收合格后支付[比例]%；5.4付款条件甲方应在收到乙方提交的合法发票及相关证明文件后[天数]个工作日内支付相应款项。6.质量要求与验收标准6.1质量标准乙方应按照国家相关标准和甲方要求，确保合同标的达到预定的质量标准；6.2验收程序本合同标的的验收程序如下：（1）乙方完成施工后，向甲方提交验收申请；（2）甲方在收到验收申请后[天数]个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方签署验收报告；6.3验收时间本合同标的的验收时间为[验收时间]。7.权利与义务7.1甲方权利与义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务；（2）甲方有权对乙方施工过程进行监督；（3）甲方应在合同约定的时间内支付相关费用；7.2乙方权利与义务（1）乙方应按照合同约定履行施工义务；（2）乙方应确保施工质量，对施工过程中的质量问题负责；（3）乙方应在合同约定的时间内完成施工任务。8.项目变更8.1变更申请乙方在施工过程中如需对合同标的进行变更，应提前[天数]个工作日向甲方提出书面变更申请，并说明变更的原因、内容、预计影响及所需费用；8.2变更审批甲方应在收到乙方变更申请后[天数]个工作日内进行审批，并将审批结果书面通知乙方；8.3变更实施经双方协商一致且变更审批通过后，乙方应按照变更后的内容进行施工，甲方应按照变更后的费用进行支付。9.合同解除与终止9.1合同解除条件（1）甲方在合同履行过程中严重违约，经乙方书面通知后[天数]个工作日内仍未纠正；（2）乙方在合同履行过程中严重违约，经甲方书面通知后[天数]个工作日内仍未纠正；（3）因不可抗力导致合同无法履行；9.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同；9.3解除与终止程序一方提出解除或终止合同，应书面通知对方，并说明理由。合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同，并按照合同约定处理剩余事宜。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼；10.2争议解决机构若双方同意仲裁，争议解决机构为[仲裁委员会名称]；10.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。11.违约责任11.1违约情形（1）甲方未按约定支付费用；（2）乙方未按约定完成施工任务；（3）乙方施工质量不符合约定；11.2违约责任承担（1）甲方违约的，应向乙方支付违约金；（2）乙方违约的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、恢复原状、支付违约金等；11.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际情况，由双方协商确定。12.保密条款12.1保密内容双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等；12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[年数]年；12.3违反保密义务的责任如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。13.合同生效与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效；13.2合同解除条件（1）合同解除条件与第九条所述；（2）双方协商一致解除合同；13.3合同解除程序合同解除程序与第九条所述。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律；14.2合同附件本合同附件包括但不限于：工程量清单、施工图纸、设计变更通知单、验收报告等；14.3合同份数本合同一式[份数]份，甲方[份数]份，乙方[份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系，提供专业服务或协助的独立实体，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询公司等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任第三方在履行其职责时，应严格遵守相关法律法规和行业标准，对其提供的专业服务或协助结果承担相应的责任。15.2.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额应考虑第三方服务的性质、难度、风险等因素，并在合同附件中明确。15.3第三方选择与介入程序15.3.1第三方选择甲乙双方有权自主选择第三方，但所选第三方应具备相应的资质和经验，能够胜任其承担的工作。15.3.2介入程序甲方或乙方提出第三方介入需求后，双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.第三方与甲乙双方的关系16.1第三方与甲方的责任划分第三方对甲方负责，确保其提供的服务或协助符合甲方的要求和合同约定。16.2第三方与乙方的责任划分第三方对乙方负责，确保其提供的服务或协助符合乙方的工作进度和质量要求。16.3第三方与其他各方的责任划分第三方不直接对合同外的其他方负责，但其服务或协助结果可能影响到其他方的权益，甲乙双方应确保第三方的工作不会对其他方造成不利影响。17.第三方介入的额外条款及说明17.1第三方介入的额外条款17.1.1第三方介入的条件第三方介入需满足合同约定的条件，包括但不限于：项目进度、资金状况、技术要求等。17.1.2第三方介入的期限第三方介入的期限应根据实际需要和合同约定确定，一般不应超过合同期限。17.1.3第三方介入的费用第三方介入的费用应按照合同约定或双方协商确定，由甲方或乙方承担。17.2第三方介入的说明17.2.1第三方介入的目的第三方介入旨在提高项目效率、保证项目质量、降低项目风险。17.2.2第三方介入的监督甲乙双方应共同监督第三方的服务或协助工作，确保其符合合同要求。18.第三方责任追究18.1第三方责任追究的条件当第三方在履行职责过程中出现违约行为或造成损失时，甲乙双方可依据合同约定追究其责任。18.2第三方责任追究的程序第三方责任追究应按照合同约定或相关法律法规的程序进行，包括但不限于：协商、调解、仲裁或诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单详细要求：列明合同标的的工程量，包括但不限于土建工程、电气工程、网络工程等。说明：工程量清单应详细列出每个分项工程的工程量，为工程结算提供依据。2.合同附件二：施工图纸详细要求：提供合同标的的施工图纸，包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图等。说明：施工图纸应准确反映合同标的的施工要求，为施工提供指导。3.合同附件三：设计变更通知单详细要求：记录合同执行过程中发生的任何设计变更，包括变更内容、原因、影响等。说明：设计变更通知单应详细记录变更信息，确保变更得到有效执行。4.合同附件四：验收报告详细要求：记录合同标的的验收结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明：验收报告应全面反映验收情况，为合同履行提供依据。5.合同附件五：施工日志详细要求：记录施工过程中的关键事件、天气情况、人员变动等。6.合同附件六：材料设备清单详细要求：列明合同标的所需材料设备的名称、规格、数量、供应商等。说明：材料设备清单应详细列出所需物资，确保施工所需物资的供应。7.合同附件七：支付凭证详细要求：记录合同执行过程中的付款情况，包括付款时间、金额、用途等。说明：支付凭证应作为合同履行的重要证据，确保付款的合法性和真实性。8.合同附件八：争议解决记录详细要求：记录合同履行过程中出现的争议，包括争议内容、解决过程、结果等。说明：争议解决记录应全面反映争议情况，为后续争议解决提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付费用责任认定标准：甲方未在约定付款时间内支付费用，视为违约。示例说明：甲方应在收到发票后30日内支付款项，若超过30日未支付，甲方应向乙方支付违约金。2.违约行为：乙方未按约定完成施工任务责任认定标准：乙方未在约定时间内完成施工任务，视为违约。示例说明：乙方应在合同约定的时间内完成施工，若未按时完成，乙方应向甲方支付违约金。3.违约行为：乙方施工质量不符合约定责任认定标准：乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。示例说明：若乙方施工质量不符合国家标准或合同约定，乙方应负责修复或返工，并承担由此产生的费用。4.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定标准：第三方未按约定履行其职责，视为违约。示例说明：若第三方未能提供符合要求的咨询服务，甲方有权解除与第三方的合作协议，并追究其违约责任。5.违约行为：不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。示例说明：如遇自然灾害等不可抗力因素，导致施工无法进行，双方应协商解决。全文完。二零二四年度互联网数据中心建设专业分包合同2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同金额1.6合同履行期限1.7合同签订地点2.项目背景及目的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目业主2.4项目建设内容2.5项目建设规模2.6项目建设标准2.7项目建设目标3.分包内容3.1分包项目范围3.2分包项目详细内容3.3分包项目质量要求3.4分包项目进度要求3.5分包项目安全要求4.分包方责任与义务4.1分包方资质要求4.2分包方人员配备4.3分包方施工设备4.4分包方施工材料4.5分包方施工安全4.6分包方施工质量4.7分包方施工进度4.8分包方配合协调5.业主责任与义务5.1业主提供场地5.2业主提供图纸5.3业主提供施工条件5.4业主验收标准5.5业主支付进度款5.6业主配合协调6.合同价款及支付方式6.1合同价款构成6.2合同价款调整6.3合同支付方式6.4合同支付进度6.5逾期付款责任7.施工进度计划7.1施工总进度计划7.2施工分阶段进度计划7.3施工关键节点进度计划7.4施工进度调整8.施工质量保证8.1施工质量控制8.2施工质量验收8.3施工质量争议9.施工安全保证9.1施工安全措施9.2施工安全事故处理9.3施工安全责任10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更程序10.4合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决方式12.1争议解决原则12.2争议解决方式12.3争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除程序13.4合同终止程序14.合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件内容第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同双方名称甲方：科技有限公司乙方：数据中心建设有限公司1.2合同签订日期2024年3月15日1.3合同生效日期2024年4月1日1.4合同终止日期2025年12月31日1.5合同金额人民币叁仟万元整（￥300,000,000.00）1.6合同履行期限自合同生效之日起至合同约定的项目竣工验收合格并交付使用之日止。1.7合同签订地点市区路号2.项目背景及目的2.1项目名称互联网数据中心（IDC）建设项目2.2项目地点市区路号2.3项目业主科技有限公司2.4项目建设内容包括但不限于服务器托管、网络设备安装、数据中心基础设施建设和维护等。2.5项目建设规模总建设面积平方米，容纳服务器数量台。2.6项目建设标准按照国家相关标准和行业规范执行。2.7项目建设目标确保项目按时、按质、按预算完成，提供稳定、安全、高效的数据中心服务。3.分包内容3.1分包项目范围包括但不限于服务器托管、网络设备安装、数据中心基础设施建设和维护等。3.2分包项目详细内容具体详见附件一《互联网数据中心（IDC）建设项目分包内容明细表》。3.3分包项目质量要求应符合国家相关标准和行业规范，确保工程质量达到设计要求。3.4分包项目进度要求按照合同约定的进度计划执行，确保项目按期完成。3.5分包项目安全要求严格执行国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。4.分包方责任与义务4.1分包方资质要求具备国家规定的相关资质，具有类似项目施工经验。4.2分包方人员配备配备充足的技术人员、施工人员和管理人员，确保项目顺利进行。4.3分包方施工设备提供满足项目施工需求的设备，并保证设备完好。4.4分包方施工材料选用符合国家相关标准和行业规范的材料，保证施工质量。4.5分包方施工安全严格执行施工现场安全管理制度，确保施工安全。4.6分包方施工质量按照合同约定的质量标准，确保工程质量。4.7分包方施工进度按照合同约定的进度计划，确保项目按期完成。4.8分包方配合协调积极配合业主和其他分包方，确保项目顺利进行。5.业主责任与义务5.1业主提供场地为分包方提供符合合同约定的施工现场。5.2业主提供图纸向分包方提供完整的施工图纸和技术资料。5.3业主提供施工条件确保分包方在施工现场具备施工条件。5.4业主验收标准按照国家相关标准和行业规范进行项目验收。5.5业主支付进度款按照合同约定的支付进度，及时支付分包方进度款。5.6业主配合协调积极配合分包方，协调解决项目施工过程中的问题。8.合同价款及支付方式8.1合同价款构成包括但不限于工程费、材料费、人工费、设备租赁费、管理费、利润等。8.2合同价款调整因政策调整、市场价格波动等原因导致成本发生变化，双方可协商调整合同价款。8.3合同支付方式采用分期支付方式，具体支付节点如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价的10%；进度款：每月根据实际完成工程量及进度支付合同价的30%；验收合格后支付合同价的20%；竣工验收合格并交付使用后支付合同价的20%；结算审计完毕后支付合同价的10%；保修期满后支付合同价的10%。8.4合同支付进度按照合同约定的支付节点和时间进行支付。8.5逾期付款责任如业主逾期支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。9.施工进度计划9.1施工总进度计划具体详见附件二《互联网数据中心（IDC）建设项目总进度计划表》。9.2施工分阶段进度计划具体详见附件三《互联网数据中心（IDC）建设项目分阶段进度计划表》。9.3施工关键节点进度计划具体详见附件四《互联网数据中心（IDC）建设项目关键节点进度计划表》。9.4施工进度调整如因不可抗力或其他原因导致施工进度发生变化，双方应协商调整进度计划。10.施工质量保证10.1施工质量控制分包方应建立完善的质量管理体系，确保施工质量。10.2施工质量验收按照合同约定的质量标准进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。10.3施工质量争议如发生质量争议，双方应协商解决；协商不成的，可向相关部门申请仲裁或诉讼。11.施工安全保证11.1施工安全措施分包方应制定详细的施工安全措施，确保施工现场安全。11.2施工安全事故处理发生安全事故时，分包方应立即采取应急措施，并按照国家相关法律法规进行处理。11.3施工安全责任分包方承担施工现场安全责任，确保不发生安全事故。12.合同变更与解除12.1合同变更条件因不可抗力或其他原因导致合同无法履行或履行存在重大困难的，双方可协商变更合同内容。12.2合同解除条件如一方违反合同约定，导致合同无法履行或履行存在重大困难的，另一方有权解除合同。12.3合同变更程序变更合同内容应经双方书面同意，并签订补充协议。12.4合同解除程序解除合同应书面通知对方，并按照国家相关法律法规办理相关手续。13.违约责任13.1违约情形包括但不限于未按时支付款项、未按合同约定完成施工、未达到合同约定的质量标准等。13.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可向法院提起诉讼。14.争议解决方式14.1争议解决原则双方应本着公平、公正、诚实信用的原则解决争议。14.2争议解决方式争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3争议解决机构如双方协商一致，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的，为达成合同目的，提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围提供技术咨询服务；执行工程监理任务；进行工程检测和验收；协助解决合同履行过程中的争议；提供合同履行所需的必要信息或服务。16.第三方介入的引入16.1引入条件甲方或乙方提出需求；双方协商一致；第三方具备相应的资质和能力。16.2引入程序甲方或乙方提出引入第三方的建议；双方共同选择或委托第三方；签订与第三方的服务协议；将第三方服务协议作为合同附件。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行服务协议而产生的责任，其最高赔偿限额。17.2明