2024年工程涂料分包合同样本2篇_第1页
2024年工程涂料分包合同样本2篇_第2页
2024年工程涂料分包合同样本2篇_第3页
2024年工程涂料分包合同样本2篇_第4页
2024年工程涂料分包合同样本2篇_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程涂料分包合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.涂料材料供应3.1涂料品牌及型号3.2材料数量及规格3.3供应时间及方式3.4材料质量要求4.工程施工4.1施工范围4.2施工标准4.3施工进度4.4施工验收5.质量保证5.1质量标准5.2质量检验5.3质量问题处理6.安全生产6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3事故处理7.工程变更7.1变更程序7.2变更内容7.3变更费用8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1保密条款13.2通知条款13.3不可抗力条款14.合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:_________________________1.1.2分包方法定代表人:_____________________1.1.3分包方地址:__________________________1.1.4分包方联系电话:_______________________1.1.5分包方开户银行:_______________________1.1.6分包方银行账号:_______________________1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:_________________________1.2.2总包方法定代表人:_____________________1.2.3总包方地址:__________________________1.2.4总包方联系电话:_______________________1.2.5总包方开户银行:_______________________1.2.6总包方银行账号:_______________________第二条项目概况2.1工程名称:_________________________2.2工程地点:__________________________2.3工程规模:___________________________2.4工程工期:自____年__月__日起至____年__月__日止第三条涂料材料供应3.1涂料品牌及型号:_______________________3.2材料数量及规格:_______________________3.3供应时间及方式:_______________________3.4材料质量要求:按照国家标准《建筑涂料通用技术条件》GB/T97552007执行第四条工程施工4.1施工范围:___________________________4.2施工标准:按照国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB502102001执行4.3施工进度:详见附件一《施工进度计划表》4.4施工验收:按照国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB502102001进行验收第五条质量保证5.1质量标准:按照国家标准《建筑涂料通用技术条件》GB/T97552007执行5.2质量检验:由分包方负责材料进场检验和施工过程中的质量检查5.3质量问题处理:出现质量问题,分包方应立即停止施工,并及时与总包方协商处理方案第六条安全生产6.1安全生产责任:分包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全6.2安全生产措施:详见附件二《安全生产措施》6.3事故处理:发生安全事故,分包方应立即报告总包方,并按照国家相关规定进行处理第七条工程变更7.1变更程序:任何一方提出变更,应提前__天书面通知对方,并经双方协商一致后生效7.2变更内容:包括工程范围、施工标准、工期等内容的变更7.3变更费用:变更费用按照实际发生的人工、材料、机械等费用计算,由变更方承担第八条付款方式8.1付款比例:合同总价款的__%作为预付款,在合同签订后__日内支付;剩余__%分__期支付,每期支付比例及时间如下:8.1.1第__期:合同总价款的__%,在施工进度达到__%时支付;8.1.2第__期:合同总价款的__%,在施工进度达到__%时支付;8.1.3第__期:合同总价款的__%,在施工进度达到__%时支付;8.1.4第__期:合同总价款的__%,在工程竣工验收合格后__日内支付;8.2付款时间:按上述付款比例和时间节点支付;8.3付款条件:支付款项前,总包方应确认分包方已按照合同约定完成相应的工程量及质量要求。第九条违约责任9.1.1分包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程;9.1.2分包方擅自变更工程内容或施工方案;9.1.3分包方未履行安全生产责任导致安全事故;9.1.4分包方未按时支付相关款项;9.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等;9.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际损失及合同约定确定。第十条争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;10.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;10.3争议解决费用:争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。第十一条合同解除11.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同;11.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行;11.2合同解除程序:解除合同的一方应在解除事由发生后__日内书面通知对方;11.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照合同约定进行清算,并处理善后事宜。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效;12.2合同终止条件:合同约定的工程完工验收合格后,合同自然终止;12.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定进行结算,并办理相关手续。第十三条其他约定13.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;13.2通知条款:一方通知对方的事项应以书面形式进行,并确保对方收到;13.3不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任,并可根据实际情况协商解决。第十四条合同附件14.1附件一:施工进度计划表14.2附件二:安全生产措施14.3附件三:其他相关文件及资料第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义:在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的,为合同履行提供专业服务、监督、咨询、评估或执行其他特定任务的独立实体。1.2第三方介入的范围:包括但不限于监理方、咨询方、评估机构、检测机构、仲裁机构等。第二条第三方介入的程序2.1甲方或乙方根据合同需要,经协商一致后,可以邀请第三方介入。2.2邀请第三方介入前,应书面通知对方,并取得对方的同意。2.3第三方介入的具体事项、职责和权限应在合同中明确约定。第三条第三方介入的职责和权限3.1.1监理方:监督施工进度、质量、安全和合同履行情况。3.1.2咨询方:提供专业咨询意见,协助合同双方解决合同履行中的问题。3.1.3评估机构:对工程质量、进度和成本进行评估。3.1.4检测机构:对工程材料、构件等进行检测,确保符合质量标准。3.2.1监理方:有权对施工过程进行检查、验收,对不符合要求的工程提出整改意见。3.2.2咨询方:有权要求合同双方提供相关信息,并提出专业咨询意见。3.2.3评估机构:有权对工程进行评估,并提出评估报告。3.2.4检测机构:有权对工程材料、构件进行检测,并出具检测报告。第四条第三方责任限额4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方责任限额应根据第三方的专业能力和合同约定进行确定,并在合同中明确。4.3第三方责任限额不得超过合同总价的__%,具体金额由合同双方协商确定。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用包括但不限于咨询费、检测费、评估费等。5.2第三方介入的费用由合同双方按照合同约定承担,或由第三方另行签订服务合同。5.3第三方介入的费用应在合同中明确约定,并在合同签订后支付。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更:在合同履行过程中,如需变更第三方介入的事项、职责和权限,应经合同双方同意,并书面通知第三方。6.2第三方介入的终止:在合同履行过程中,如需终止第三方介入,应经合同双方同意,并书面通知第三方。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与合同双方的关系:第三方是独立于合同双方的第三方,其与合同双方之间不存在合同关系,但与合同履行有关。7.2第三方与施工方的关系:第三方在施工过程中,对施工方进行监督和指导,但施工方的施工责任仍由其自行承担。7.3第三方与监理方的关系:如第三方为监理方,则其与监理方的关系由监理合同约定。7.4第三方与其他第三方的关系:第三方与其他第三方之间的关系,由各自签订的服务合同约定。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议,应由合同双方协商解决。8.2如协商不成,任何一方均可将争议提交至合同约定的争议解决机构解决。第九条本修正条款的生效9.1本修正条款自合同双方签字盖章之日起生效,作为合同不可分割的一部分。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工进度计划表要求:详细列出工程各阶段的开始和结束时间,以及各阶段的施工内容和质量要求。说明:施工进度计划表是施工过程中进度控制的依据,对工程按时完成具有重要意义。2.附件二:安全生产措施要求:包括施工现场的安全管理制度、安全操作规程、安全防护设施等。说明:安全生产措施是保障施工人员安全的重要手段,对预防安全事故具有重要作用。3.附件三:工程质量检验报告要求:由专业检测机构出具,包括材料、构件、施工工艺等质量检验结果。说明:工程质量检验报告是确认工程质量是否达到合同要求的重要依据。4.附件四:工程变更单要求:详细记录工程变更的内容、原因、费用及双方协商结果。说明:工程变更单是处理工程变更的重要文件,对合同履行和费用控制有重要意义。5.附件五:工程结算书要求:包括工程量清单、人工、材料、机械等费用,以及结算依据和结果。说明:工程结算书是确认工程最终费用和支付款项的依据。6.附件六:合同双方签字盖章的协议书要求:包括合同双方的基本信息、合同主要内容、签订日期等。说明:协议书是合同生效的证明,对合同履行具有法律效力。7.附件七:第三方介入服务合同要求:包括第三方的基本信息、服务内容、费用、期限等。说明:第三方介入服务合同是明确第三方职责和权限的依据。8.附件八:争议解决协议要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决费用等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间和质量要求完成工程。责任认定标准:根据工程量清单和施工图纸,按照合同约定的质量标准进行验收。示例说明:若分包方未按期完成工程,导致工期延误,应承担违约责任,支付违约金。2.违约行为:分包方擅自变更工程内容或施工方案。责任认定标准:按照合同约定的变更程序进行变更,未经甲方同意,视为违约。示例说明:若分包方在未通知甲方的情况下,擅自更改施工方案,导致工程质量下降,应承担违约责任。3.违约行为:分包方未履行安全生产责任导致安全事故。责任认定标准:根据《中华人民共和国安全生产法》和相关安全生产规定进行认定。示例说明:若分包方在施工过程中,因未采取必要的安全措施,导致安全事故发生,应承担违约责任。4.违约行为:分包方未按时支付相关款项。责任认定标准:按照合同约定的付款时间和比例支付款项。示例说明:若分包方未按时支付工程款项,应承担违约责任,支付违约金。5.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:根据第三方服务合同和合同约定进行认定。示例说明:若第三方未按期完成检测任务,导致工程进度延误,应承担违约责任。全文完。2024年工程涂料分包合同样本1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方信息1.4合同目的2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程材料4.合同价款4.1分包工程总价4.2分包工程付款方式4.3分包工程付款时间5.质量要求5.1工程质量标准5.2质量检查与验收5.3质量责任与赔偿6.进度要求6.1工程进度计划6.2工程进度调整6.3工程延误责任7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理与责任8.人员配备8.1分包单位人员配备8.2人员培训与考核8.3人员变动与备案9.材料供应9.1材料供应责任9.2材料质量要求9.3材料供应时间与数量10.交工验收10.1交工验收条件10.2交工验收程序10.3交工验收标准11.保修责任11.1保修范围11.2保修期限11.3保修责任与赔偿12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿方式13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年工程涂料分包合同”。1.2合同签订日期本合同签订日期为2024年2月15日。1.3合同双方信息甲方(分包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]1.4合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年度工程涂料分包过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。2.项目概述2.1项目名称本项目名称为:[项目名称]2.2项目地点本项目地点位于:[项目地点]2.3项目规模本项目规模为:[项目规模]2.4项目工期本项目工期自2024年3月1日起至2024年12月31日止。3.分包内容3.1分包工程范围本分包工程范围为:[分包工程范围]3.2分包工程量本分包工程量为:[分包工程量]3.3分包工程材料本分包工程材料包括:[分包工程材料清单]4.合同价款4.1分包工程总价本分包工程总价为人民币:[分包工程总价]4.2分包工程付款方式付款方式为:[付款方式]4.3分包工程付款时间付款时间为:[付款时间]5.质量要求5.1工程质量标准工程质量标准符合国家相关标准及甲方要求。5.2质量检查与验收质量检查与验收按照国家相关标准及甲方要求进行。5.3质量责任与赔偿若因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。6.进度要求6.1工程进度计划工程进度计划详见附件一。6.2工程进度调整如遇特殊情况导致工程进度调整,双方应协商一致,及时调整进度计划。6.3工程延误责任若因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。7.安全生产7.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保安全生产。7.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,并报甲方备案。7.3事故处理与责任发生安全事故时,乙方应立即采取应急措施,并按照国家相关规定处理事故,承担相应责任。8.人员配备8.1分包单位人员配备乙方应按照合同要求配备足够数量的技术工人和管理人员,确保工程顺利进行。8.2人员培训与考核乙方应对所有参与工程的人员进行必要的培训,并定期进行考核,确保人员具备相应的技能和素质。8.3人员变动与备案人员变动需提前通知甲方,并经甲方同意后方可进行,变动情况应及时备案。9.材料供应9.1材料供应责任乙方负责分包工程所需材料的采购、供应和管理。9.2材料质量要求所供材料应符合国家相关质量标准,并满足甲方的要求。9.3材料供应时间与数量材料供应时间应与工程进度计划相匹配,确保材料及时到位。10.交工验收10.1交工验收条件工程完工后,乙方应按照合同约定和相关规定进行自检,达到交工验收条件。10.2交工验收程序交工验收程序按照国家相关标准和甲方要求进行。10.3交工验收标准交工验收标准应符合国家相关质量标准和甲方要求。11.保修责任11.1保修范围乙方应在合同约定的保修期内对分包工程承担保修责任。11.2保修期限保修期限自工程竣工验收合格之日起计算,具体期限根据工程性质和材料特性确定。11.3保修责任与赔偿在保修期内,如因乙方原因导致工程出现质量问题,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。12.违约责任12.1违约情形双方应严格遵守合同约定,如一方违约,应承担违约责任。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿方式违约赔偿方式可包括现金支付、实物补偿或合同约定的其他方式。13.争议解决13.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构仲裁机构为[仲裁机构名称],诉讼管辖法院为[法院名称]。13.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和仲裁规则或诉讼程序。14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.3合同终止条件a)合同约定的期限届满;b)双方协商一致解除合同;c)因不可抗力导致合同无法履行;d)一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、保险方等,其具体身份和职责由合同具体约定。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的顺利履行,提高工程质量和效率,确保工程安全,以及解决合同执行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入程序任何第三方介入本合同,需经甲乙双方同意,并签订书面协议,明确第三方介入的具体事项、职责、权利和义务。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款a)甲方应确保第三方介入的合法性和合规性。b)甲方应向第三方提供必要的资料和信息,以便其履行职责。c)甲方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。16.2乙方额外条款a)乙方应配合第三方的检查、检测和评估工作。b)乙方应按照第三方的要求提供相关资料和信息。c)乙方应接受第三方的监督和建议,及时纠正问题。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的责任,其赔偿责任不得超过合同约定的金额。17.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,可根据工程规模、风险程度等因素确定。17.3责任限额履行第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致甲方或乙方遭受损失,应在责任限额范围内承担赔偿责任。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分第三方应向甲方承担直接责任,甲方有权要求第三方赔偿因其违约行为造成的损失。18.2第三方与乙方的责任划分第三方应向乙方承担直接责任,乙方有权要求第三方赔偿因其违约行为造成的损失。18.3第三方与甲乙双方的责任划分如第三方违约行为同时影响甲乙双方,则第三方应分别向甲乙双方承担相应的赔偿责任。19.第三方介入的终止19.1终止条件第三方介入终止的条件包括:合同履行完毕、合同解除、第三方职责完成、合同约定的其他终止条件。19.2终止程序第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论