2024年度装修设计与施工合同4篇_第1页
2024年度装修设计与施工合同4篇_第2页
2024年度装修设计与施工合同4篇_第3页
2024年度装修设计与施工合同4篇_第4页
2024年度装修设计与施工合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩59页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度装修设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址(如有)第二条合同范围与工程内容2.1工程概述2.2设计范围2.3施工范围第三条合同价格与支付方式3.1合同总价3.2支付条款3.3进度付款3.4变更费用第四条设计与施工时间表4.1设计时间表4.2施工时间表第五条设计要求与标准5.1设计规范5.2设计修改第六条施工要求与标准6.1施工规范6.2施工质量控制6.3施工安全第七条材料与设备供应7.1甲方供应材料7.2乙方供应材料7.3材料验收第八条乙方责任与义务8.1施工质量8.2施工安全8.3保护甲方财产第九条甲方责任与义务9.1提供施工场地9.2支付合同款项9.3施工期间协调第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决第十二条合同的变更与解除12.1变更条件12.2解除条件第十三条合同的终止13.1终止条件13.2终止后的处理第十四条一般条款14.1保密条款14.2法律适用14.3不可抗力14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××公司甲方地址:×××市×××路×××号1.2乙方名称:×××装修设计有限公司乙方地址:×××市×××路×××号1.3丙方名称及地址(如有):×××供应商(地址:×××市×××路×××号)第二条合同范围与工程内容2.1工程概述:本合同为×××公司2024年度装修设计与施工合同,主要包括办公室区域、会议室、接待区等部位的装修设计与施工。2.2设计范围:乙方负责根据甲方提供的需求进行装修设计,包括平面布局、效果图、施工图等。2.3施工范围:乙方负责按照设计图纸进行施工,包括装修材料采购、施工队伍管理、施工现场管理等。第三条合同价格与支付方式3.1合同总价:人民币×××万元整(大写:人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整)3.2支付条款:甲方在收到乙方提交的进度报告和相应发票后,按照约定的比例支付合同款项。3.3进度付款:乙方按照工程进度,分阶段向甲方提交进度报告和发票,甲方按照约定比例支付。3.4变更费用:如工程内容发生变更,变更费用按照双方商定的价格进行调整。第四条设计与施工时间表4.1设计时间表:自合同签订之日起,乙方应在×天内完成初步设计方案,甲方审批后×天内完成施工图设计。4.2施工时间表:自施工图设计完成之日起,乙方应在×天内完成施工,其中包括×天装修材料采购时间。第五条设计要求与标准5.1设计规范:乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的需求进行设计。5.2设计修改:甲方有权在设计过程中提出修改意见,乙方应根据甲方意见进行及时调整。第六条施工要求与标准6.1施工规范:乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量。6.2施工质量控制:乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程进行质量控制。6.3施工安全:乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全。第八条乙方责任与义务8.1施工质量:乙方应确保施工质量符合设计要求和国家相关标准,对施工过程中出现的问题及时整改。8.2施工安全:乙方应承担施工现场的安全管理责任,确保施工过程中人员安全和甲方财产的安全。8.3保护甲方财产:乙方在施工过程中应妥善保护甲方的设备、设施和财物,避免造成损失。第九条甲方责任与义务9.1提供施工场地:甲方应确保施工场地的合法性,提供施工所需的现场条件和基础设施。9.2支付合同款项:甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同款项。9.3施工期间协调:甲方应指派专人负责施工期间的协调工作,及时解决乙方在施工过程中遇到的问题。第十条违约责任10.1甲方违约:如甲方未按约定时间支付合同款项,应支付乙方违约金,违约金为合同总价的1%。10.2乙方违约:如乙方未按约定时间完成设计和施工,应支付甲方违约金,违约金为合同总价的1%。第十一条争议解决11.1协商解决:双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解解决:如协商不成,双方可向所在地人民法院申请调解。11.3仲裁解决:如调解不成,双方同意将争议提交至×××仲裁委员会进行仲裁。第十二条合同的变更与解除12.1变更条件:合同履行过程中,如因客观原因导致工程内容发生变更,双方可协商变更。12.2解除条件:合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同。第十三条合同的终止13.1终止条件:合同履行完成后,本合同自动终止。13.2终止后的处理:合同终止后,乙方应按照甲方的要求进行工程验收和资料移交。第十四条一般条款14.1保密条款:双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密,应予以保密,未经对方同意不得泄露。14.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方可根据实际情况协商解决。14.4合同附件:本合同附件包括设计方案、施工图纸、材料清单等,附件与合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况,为明确各方的权责,特对合同进行如下修正:第一条第三方定义与范围1.1第三方:指除甲方和乙方之外,与本合同履行过程中产生关联的自然人、法人和其他组织。1.2第三方范围:包括但不限于中介方、监理方、供应商、分包商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序:甲方或乙方如需第三方介入,应提前通知对方,并协商确定第三方的职责和权限。2.2第三方介入条件:第三方介入需符合国家相关法律法规,不得违反甲乙双方的合法权益。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任:第三方应按照甲乙双方的约定履行相关职责,确保工程质量和进度。3.2第三方义务:第三方应遵守国家法律法规,不得损害甲乙双方的合法权益。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方:第三方应服从甲方的管理和监督,按照甲方的要求履行合同义务。4.2第三方与乙方:第三方应按照乙方的设计要求和施工标准进行施工,不得擅自变更。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额:第三方对甲乙双方的损失承担的责任限额为其介入合同的报酬金额。5.2第三方责任限制:第三方对甲乙双方的间接损失、利润损失等不承担责任。第六条第三方违约处理6.1第三方违约:如第三方未按照约定履行义务,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理:甲乙双方有权解除与第三方的合同,并要求第三方赔偿损失。第七条第三方与甲乙方的沟通与协调7.1第三方应定期与甲乙双方进行沟通,及时报告工程进展和存在的问题。7.2甲乙双方对第三方的工作提出意见和建议,第三方应予以重视并及时调整。第八条第三方介入的终止与解除8.1第三方介入终止:第三方未按照约定履行义务,甲乙双方有权解除与第三方的合同。8.2第三方介入解除:合同履行完成后,第三方介入自动解除。第九条第三方与甲乙方的权益保护9.1第三方应确保其员工遵守职业道德,不得损害甲乙双方的合法权益。9.2甲乙双方对第三方的不当行为有权要求其承担责任,并有权解除合同。第十条第三方介入的合同变更与解除10.1第三方介入合同变更:如因客观原因导致第三方介入合同内容发生变更,甲乙双方可协商变更。10.2第三方介入合同解除:如因不可抗力等原因导致第三方介入合同无法履行,甲乙双方可协商解除。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入争议协商:甲乙双方与第三方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2第三方介入争议调解:如协商不成,甲乙双方有权向所在地人民法院申请调解。11.3第三方介入争议仲裁:如调解不成,甲乙双方同意将争议提交至×××仲裁委员会进行仲裁。第十二条第三方介入的保密条款12.1第三方保密义务:第三方应对在合同履行过程中获悉的甲乙双方商业秘密予以保密。12.2第三方保密责任:第三方违反保密义务的,应承担违约责任。第十三条第三方介入的法律适用与管辖13.1法律适用:本合同及其补充协议适用中华人民共和国法律。13.2管辖:本合同及其补充协议的争议由×××人民法院管辖。第十四条第三方介入的附件14.1第三方介入附件:包括第三方与甲乙双方签订的协议、第三方提交的报表、第三方的工作报告等。14.2附件效力:附件与本合同具有同等法律效力。本修正条款与原合同具有同等法律效力,甲乙双方应严格遵守。如本修正条款与原合同发生冲突,以本修正条款为准。第三方介入的补充协议应由甲乙双方与第三方共同签订,并作为本合同的附件。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:设计方案详细要求:设计方案应包括平面布局图、效果图、施工图等,符合国家相关法律法规和行业标准。附件二:施工图纸详细要求:施工图纸应详细表述施工细节,包括材料种类、施工工艺等,符合国家相关法律法规和行业标准。附件三:材料清单详细要求:材料清单应列明所有材料种类、数量、规格、品牌等,并注明材料质量标准。附件四:施工进度计划详细要求:施工进度计划应明确施工各阶段的开始和结束时间,包括设计阶段、施工阶段等。附件五:质量保修书详细要求:质量保修书应包括保修范围、保修期限、保修责任等,符合国家相关法律法规。附件六:安全施工措施详细要求:安全施工措施应包括施工现场安全管理、安全事故应急预案等,符合国家相关法律法规。附件七:合同变更协议详细要求:合同变更协议应明确变更的内容、变更的原因、变更的报酬等。附件八:违约责任认定协议详细要求:违约责任认定协议应明确违约行为、违约责任、违约赔偿标准等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.甲方未按约定时间支付合同款项。2.乙方未按约定时间完成设计和施工。3.乙方未按设计要求和国家标准进行施工。4.乙方未妥善保护甲方财产。5.第三方未按约定履行义务。责任认定标准:1.甲方未按约定时间支付合同款项,应支付乙方违约金,违约金为合同总价的1%。2.乙方未按约定时间完成设计和施工,应支付甲方违约金,违约金为合同总价的1%。3.乙方未按设计要求和国家标准进行施工,乙方应承担返工费用,并赔偿甲方因此造成的损失。4.乙方未妥善保护甲方财产,乙方应承担赔偿责任。5.第三方未按约定履行义务,第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方的损失。示例说明:1.如果甲方在合同约定的付款时间内未支付款项,乙方可以要求甲方支付违约金,违约金计算为合同总价的1%。3.如果乙方施工不符合设计要求和国家标准,乙方需要承担返工费用,并赔偿甲方因此造成的损失。4.如果乙方在施工过程中未妥善保护甲方财产,乙方需要承担赔偿责任。5.如果第三方未按约定履行义务,第三方需要承担违约责任,并赔偿甲乙双方的损失。全文完。2024年度装修设计与施工合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3丙方名称及代表(如有)第二条工程概述与范围2.1工程地点2.2工程性质2.3工程规模2.4工程预算第三条设计与施工内容3.1设计内容3.2施工内容3.3设计与施工协调第四条合同价格与支付方式4.1合同总价4.2支付条款4.3进度付款4.4最终付款4.5支付方式第五条设计与施工时间安排5.1设计周期5.2施工周期5.3关键节点第六条质量标准与要求6.1设计质量标准6.2施工质量标准6.3验收标准第七条变更与调整7.1变更程序7.2变更费用7.3变更对工期的影响第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任(如有)第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁结果的执行第十条保密条款10.1保密信息10.2保密期限10.3泄密责任第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同终止条件第十二条一般条款12.1法律法规适用12.2合同解释权12.3合同附件第十三条附录13.1设计方案与施工图纸13.2工程量清单13.3材料与设备明细第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附加协议(如有)第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义甲方代表:×××乙方代表:×××丙方代表:×××(如有)第二条工程概述与范围2.1工程地点:×××市×××区×××路×××号2.2工程性质:住宅装修2.3工程规模:三室两厅两卫,建筑面积约为120平方米2.4工程预算:人民币万元整第三条设计与施工内容3.1设计内容:乙方负责提供完整的设计方案,包括平面布局、效果图、施工图等,并按照甲方的要求进行调整。3.2施工内容:丙方负责按照乙方的设计方案进行施工,包括但不限于水电改造、墙面刷漆、地面铺设、家具安装等。3.3设计与施工协调:乙方负责协调甲方、丙方之间的沟通,确保设计与施工的顺利进行。第四条合同价格与支付方式4.1合同总价:人民币万元整4.2支付条款:(1)合同签订后,甲方支付乙方设计费用的50%;(2)设计方案确认后,甲方支付乙方设计费用的剩余50%;(3)施工开始前,甲方支付丙方施工费用的50%;(4)工程进度达到70%时,甲方支付丙方施工费用的20%;(5)工程验收合格后,甲方支付丙方施工费用的剩余30%。4.3进度付款:按照双方约定的工程进度,甲方按时支付相应的款项。4.4最终付款:工程验收合格后,甲方一次性支付乙方设计费用和丙方施工费用的剩余款项。4.5支付方式:银行转账。第五条设计与施工时间安排5.1设计周期:自合同签订之日起,乙方应在X日内提供完整的设计方案;5.2施工周期:自设计方案确认之日起,丙方应在X日内完成施工;5.3关键节点:(1)设计方案确认:甲方在收到乙方设计方案后X日内予以确认或提出修改意见;(2)工程进度验收:甲方在施工进度达到X%时进行验收;(3)工程竣工验收:甲方在丙方完成施工后X日内进行竣工验收。第六条质量标准与要求6.1设计质量标准:乙方提供的的设计方案应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求,不得存在抄袭、侵权等行为。6.2施工质量标准:丙方应按照乙方的设计方案进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。6.3验收标准:工程验收应按照双方约定的验收标准进行,如国家、地方或行业标准。工程验收不合格的,乙方应负责整改直至达到验收标准。第八条违约责任8.1甲方违约责任:甲方未按约定时间支付款项、提供场地或未履行其他合同义务的,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为合同总价的1%。8.2乙方违约责任:乙方未按约定时间提供设计方案、施工或未履行其他合同义务的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为合同总价的1%。8.3丙方违约责任:丙方未按约定时间完成施工、未达到约定的质量标准或未履行其他合同义务的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为合同总价的1%。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方发生争议的,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点:×××市9.3仲裁结果的执行:仲裁裁决生效后,败诉方应按照裁决结果承担相应责任,并支付胜诉方的仲裁费用及律师费。第十条保密条款10.1保密信息:本合同签订过程中和履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密、报价等信息。10.2保密期限:自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.3泄密责任:泄露保密信息的,泄露方应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为泄露信息涉及的金额的2倍。第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同修改程序:合同的修改或补充,应由双方协商一致,并以书面形式签订。11.3合同终止条件:(1)双方协商一致解除合同;(2)一方明确表示不履行合同主要义务;(3)一方违约导致合同无法履行;(4)法律、法规、政策变化导致合同无法履行;(5)其他法律规定的情形。第十二条一般条款12.1法律法规适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。12.2合同解释权:本合同的解释权归双方共同所有。12.3合同附件:本合同附件包括设计方案、施工图纸、工程量清单、材料与设备明细等。第十三条附录13.1设计方案与施工图纸:见附件。13.2工程量清单:见附件。13.3材料与设备明细:见附件。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项:(1)甲方应在施工期间提供必要的施工条件,包括但不限于场地、水电等;(2)乙方应在设计方案中考虑甲方的特殊需求,并在施工过程中予以实施;(3)丙方应按照乙方的设计方案进行施工,不得擅自修改设计方案;(4)工程验收合格后,甲方应按照约定支付剩余款项;(5)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.2附加协议(如有):见附件。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方,是指除甲方、乙方、丙方之外的参与本合同项目的单位或个人。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于:(1)中介方提供咨询服务;(2)监理方进行工程监督;(3)材料供应商提供材料;(4)其他与本合同项目相关的单位或个人。第三条第三方介入的义务3.1第三方应按照合同约定,履行相应的义务,包括但不限于:(1)中介方应提供专业、公正的咨询服务;(2)监理方应确保工程质量、安全,并按照合同约定进行工程监督;(3)材料供应商应提供符合合同约定的材料,并保证材料质量;(4)其他第三方应按照合同约定履行相关义务。第四条第三方责任4.1第三方应对其提供的服务或材料承担责任,并对其造成的损失承担赔偿责任。4.2第三方介入并不免除甲方、乙方、丙方的合同义务和责任。第五条第三方责任限额5.1第三方应按照合同约定承担责任,责任限额包括但不限于:(1)中介方的责任限额为合同报酬的2倍;(2)监理方的责任限额为合同报酬的2倍;(3)材料供应商的责任限额为合同报酬的2倍;(4)其他第三方的责任限额根据合同约定确定。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方无任何隶属或代理关系。6.2甲方、乙方不应将第三方视为合作伙伴,第三方也不应将甲方、乙方视为合作伙伴。第七条第三方介入的变更与解除7.1甲方、乙方、丙方均有权提出变更或解除与第三方的合同。7.2变更或解除第三方合同应遵循合同约定和法律法规的规定。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方违约的,甲方、乙方、丙方均有权要求第三方承担违约责任。8.2甲方、乙方、丙方均有权要求第三方承担因违约造成的损失赔偿责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方与甲方、乙方、丙方之间的争议,应通过友好协商解决。9.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密条款10.1第三方应对其在合同履行过程中获取的甲方、乙方、丙方的商业秘密、技术秘密等予以保密。10.2保密期限自合同履行完毕之日起计算,期限为2年。第十一条第三方介入的一般条款11.1第三方应遵守国家法律法规和甲方、乙方、丙方的规章制度。11.2第三方应按照合同约定履行义务,不得损害甲方、乙方、丙方的合法权益。第十二条第三方介入的附录12.1第三方合同:见附件。12.2第三方提供的文件、材料:见附件。本附加说明条款与原合同具有同等法律效力,一式两份,甲乙双方各执一份。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:设计方案详细描述:设计方案应包括平面布局、效果图、施工图等,满足甲方的特殊需求和功能要求。附件二:施工图纸详细描述:施工图纸应包括施工细节、材料使用、施工工艺等,确保施工过程中的准确性和一致性。附件三:工程量清单详细描述:工程量清单应详细列出所有工程项目的名称、数量、单价和总价,以便于甲方、乙方和丙方之间的核对和支付。附件四:材料与设备明细详细描述:材料与设备明细应列出所有材料和设备的品牌、型号、规格、数量和价格,以确保材料和设备的选择和供应符合合同要求。附件五:中介方提供的专业咨询服务合同详细描述:中介方提供的专业咨询服务合同,明确中介方的义务、责任限额和违约处理等条款。附件六:监理方提供的工程监督合同详细描述:监理方提供的工程监督合同,明确监理方的义务、责任限额和违约处理等条款。附件七:材料供应商提供的材料供应合同详细描述:材料供应商提供的材料供应合同,明确供应商的义务、责任限额和违约处理等条款。附件八:其他与本合同项目相关的单位或个人提供的服务或材料合同详细描述:其他与本合同项目相关的单位或个人提供的服务或材料合同,明确服务或材料提供者的义务、责任限额和违约处理等条款。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按约定时间支付款项、提供场地或未履行其他合同义务。示例说明:如果甲方未按时支付设计费或施工费,将被视为违约,需向乙方支付违约金。2.乙方未按约定时间提供设计方案、施工或未履行其他合同义务。示例说明:如果乙方未能在规定时间内提供设计方案,将被视为违约,需向甲方支付违约金。3.丙方未按约定时间完成施工、未达到约定的质量标准或未履行其他合同义务。示例说明:如果丙方未能在规定时间内完成施工或施工质量不符合要求,将被视为违约,需向甲方支付违约金。4.第三方未按约定履行相应的义务。示例说明:如果中介方未提供专业的咨询服务或监理方未确保工程质量安全,将被视为违约,需向甲方、乙方或丙方支付违约金。违约责任认定标准:1.违约金:违约行为导致的损失赔偿金额,根据合同约定的违约金比例计算。示例说明:如果甲方违约,需向乙方支付合同总价的1%作为违约金。2.损失赔偿:因违约行为导致的直接经济损失,包括但不限于材料损失、人工费用、工期延误等。示例说明:如果丙方施工质量不符合要求,需赔偿甲方因重新施工而产生的直接经济损失。3.工期延误:因违约行为导致的工程进度延误,应根据合同约定的工期延误赔偿标准进行赔偿。示例说明:如果乙方未按约定时间提供设计方案,导致施工进度延误,乙方需向甲方支付工期延误赔偿金。4.律师费、仲裁费等:因违约行为导致的争议解决产生的费用,由违约方承担。示例说明:如果双方因违约行为产生争议,诉讼或仲裁费用由违约方承担。全文完。2024年度装修设计与施工合同4本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址(如有)第二条合同范围及内容2.1装修设计范围2.2施工范围2.3材料供应范围(如有)第三条合同价格3.1设计费3.2施工费3.3材料费(如有)3.4总价及支付方式第四条工期及进度4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误及违约责任第五条设计要求及标准5.1设计风格5.2设计方案提交时间及次数5.3设计修改及变更第六条施工要求及标准6.1施工质量6.2施工安全6.3施工材料及设备第七条材料供应7.1材料质量标准7.2材料供应时间及数量7.3材料验收及质量争议处理第八条验收及保修8.1验收标准及程序8.2验收时间8.3保修期限及范围第九条合同的变更、解除与终止9.1变更条件9.2解除条件9.3终止条件第十条违约责任及赔偿10.1甲方违约10.2乙方违约10.3丙方违约(如有)第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构第十二条合同的生效、修改与失效12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同失效条件第十三条其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3通知与送达第十四条合同附件14.1设计方案及施工图纸14.2材料清单14.3相关资质证明文件(如有)第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××公司甲方地址:×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称:×××装修设计公司乙方地址:×××市×××区×××路×××号1.3丙方名称:×××建筑有限公司丙方地址:×××市×××区×××路×××号第二条合同范围及内容2.1装修设计范围:包括但不限于室内设计、陈设设计、水电设计等。2.2施工范围:包括但不限于土建工程、水电安装、墙面装饰、地面装饰等。2.3材料供应范围:包括但不限于瓷砖、地板、卫浴、灯具等。第三条合同价格3.1设计费:人民币××万元整(大写:人民币玖拾捌万元整),乙方在合同签订后五个工作日内向甲方提供完整的设计方案。3.2施工费:人民币××万元整(大写:人民币壹佰捌拾万元整),具体施工费根据实际施工面积和工程量进行计算。3.3材料费:根据实际采购的材料数量及市场价格进行计算。3.4总价及支付方式:合同总价=设计费+施工费+材料费。甲方在合同签订后七个工作日内支付设计费的50%,施工前支付施工费的50%,工程验收合格后支付剩余的施工费及材料费。第四条工期及进度4.1设计工期:乙方应在合同签订后一个月内完成设计方案,并提交给甲方。4.2施工工期:根据实际施工面积和工程量,乙方承诺在合同签订后四个月内完成施工。4.3工期延误及违约责任:如乙方原因导致工期延误,应按合同总价的1%向甲方支付违约金。如甲方原因导致工期延误,甲方应支付乙方因延误产生的实际费用。第五条设计要求及标准5.1设计风格:根据甲方提供的需求,乙方应提供符合甲方要求的室内设计风格。5.2设计方案提交时间及次数:乙方应在设计工期结束时向甲方提交完整的设计方案,如有需要,甲方有权要求乙方进行一次修改。5.3设计修改及变更:在设计过程中,如甲方提出修改或变更需求,乙方应根据甲方需求进行修改,并重新提交设计方案。第六条施工要求及标准6.1施工质量:乙方应按照设计方案和施工规范进行施工,确保施工质量符合国家标准。6.2施工安全:乙方应严格按照国家施工安全标准进行施工,确保施工现场安全。6.3施工材料及设备:乙方应使用符合国家标准的材料和设备,并提供材料合格证明。第七条材料供应7.1材料质量标准:乙方提供的材料应符合国家相关标准,并有合格证明。7.2材料供应时间及数量:乙方根据甲方需求和施工进度,按时提供所需材料。7.3材料验收及质量争议处理:甲方对乙方提供的材料有异议时,可在收到材料后七个工作日内向乙方提出,乙方应在接到通知后七个工作日内处理。如甲方未在规定时间内提出异议,视为甲方对材料的认可。第八条验收及保修8.1验收标准及程序:按照我国相关法律法规和行业标准进行验收。甲方应在工程验收时派员参加,如甲方未参加验收,视为甲方对工程质量的认可。8.2验收时间:乙方应在工程完成后通知甲方进行验收,验收时间不超过一个月。8.3保修期限及范围:乙方对施工质量提供一年的保修期,保修范围包括施工过程中出现的质量问题。第九条合同的变更、解除与终止9.1变更条件:合同签订后,如甲方提出变更需求,且乙方能够满足变更条件,经双方协商一致,可以变更合同。9.2解除条件:合同签订后,如发生不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方协商一致可以解除合同。9.3终止条件:合同履行完毕,双方签署验收合格证书,合同即终止。第十条违约责任及赔偿10.1甲方违约:如甲方未按约定时间支付费用,应支付乙方迟延履行违约金,违约金为合同总价的1%。10.2乙方违约:如乙方未按约定时间完成设计或施工,应支付甲方违约金,违约金为合同总价的1%。10.3丙方违约(如有):如丙方未按约定时间提供材料或提供的材料不符合质量要求,应支付甲方违约金,违约金为合同总价的1%。第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁地点及机构:如双方同意仲裁解决争议,仲裁地点为×××市,仲裁机构为×××仲裁委员会。第十二条合同的生效、修改与失效12.1合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同修改程序:合同修改应由双方协商一致,并以书面形式进行。12.3合同失效条件:合同履行完毕,或双方协商一致解除合同,或发生不可抗力等情况导致合同无法履行,合同即失效。第十三条其他约定13.1知识产权保护:乙方保证设计方案和施工图纸不侵犯他人的知识产权,如因此给甲方造成损失,乙方应承担赔偿责任。13.2保密条款:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密,应予以保密,违反保密义务的,违约方应承担赔偿责任。13.3通知与送达:双方应保证通知和文件能够及时送达对方,如一方地址发生变更,应立即通知另一方。第十四条合同附件14.1设计方案及施工图纸:详见附件一。14.2材料清单:详见附件二。14.3相关资质证明文件(如有):详见附件三。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方:本合同中的第三方包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、施工队伍等,凡与甲乙方无直接合同关系的个人或单位均被视为第三方。15.2第三方介入的范围:第三方介入包括但不限于设计方案的审核、施工过程的监督、材料供应的管理、施工质量的检测等。第十六条第三方介入的程序及责任16.1甲乙双方应与第三方签订相应的合同或协议,明确双方的权利义务。16.2第三方应按照合同或协议的约定,履行其职责,并承担相应的责任。16.3第三方介入不得影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第十七条第三方介入的变更与解除17.1第三方介入的变更:如甲乙双方同意变更第三方,应签订变更协议,并通知对方。17.2第三方介入的解除:如甲乙双方同意解除第三方介入,应签订解除协议,并通知对方。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定:第三方责任限额应根据第三方的资质、信誉及合同或协议的约定进行确定。18.2第三方责任限额的变更:如甲乙双方同意变更第三方的责任限额,应签订变更协议,并通知对方。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约:如第三方未按照合同或协议的约定履行义务,甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。19.2第三方违约处理程序:甲乙双方应与第三方协商解决,协商不成的,可以依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。第二十条第三方与甲乙方的关系20.1第三方与甲方:第三方应按照合同约定向甲方提供服务,并承担相应的责任。20.2第三方与乙方:第三方应按照合同约定向乙方提供服务,并承担相应的责任。20.3第三方与丙方(如有):第三方应按照合同约定向丙方提供服务,并承担相应的责任。第二十一条第三方介入的额外条款及说明21.1第三方应具备相应的资质和能力,并提供相应的证明文件。21.2第三方应遵守国家相关法律法规,不得违法违规经营。第二十二条第三方责任与甲方乙方的关系22.1第三方责任:第三方应对其提供的服务承担全部责任,甲乙双方不承担第三方责任。22.2甲方乙方责任:甲乙双方应按照本合同的约定履行其义务,并对第三方介入后的行为承担责任。第二十三条第三方介入的终止23.1第三方介入终止条件:第三方按照合同或协议的约定履行完毕其义务,或甲乙双方同意解除第三方介入。23.2第三方介入终止程序:甲乙双方应与第三方签订终止协议,并通知对方。第二十四条第三方介入的效力24.1本合同第三方介入的条款对甲乙双方具有法律约束力。24.2第三方介入的条款不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第二十五条违约金及赔偿25.1第三方违约:如第三方未按照合同或协议的约定履行义务,甲乙双方有权要求第三方支付违约金。25.2甲方乙方违约:如甲方乙方未按照本合同的约定履行义务,应支付给对方违约金。第二十六条争议解决26.1甲乙双方与第三方之间的争议,应通过友好协商解决。26.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。第二十七条合同的生效、修改与失效27.1本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。27.2本合同的修改应由甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。27.3本合同的失效条件同第十四条合同的失效条件。第二十八条其他约定28.1本合同第三方介入的条款如需补充或修改,应由甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。28.2本合同第三方介入的条款的解释权归甲乙双方所有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:设计方案及施工图纸详细要求:设计方案应包括平面布局、效果图、施工图等,施工图纸应包括施工细节、材料要求、施工工艺等。附件说明:设计方案和施工图纸是合同的重要组成部分,应准确反映甲乙双方的要求和约定。附件二:材料清单详细要求:材料清单应包括材料名称、品牌、型号、数量、单价等详细信息。附件说明:材料清单是合同的重要组成部分,应准确反映甲乙双方关于材料供应的约定。附件三:相关资质证明文件详细要求:包括乙方和丙方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书等。附件说明:资质证明文件是合同的重要组成部分,用于证明乙方和丙方的合法经营资格和能力。说明二:违约行为及责任认定1.甲方未按约定时间支付设计费、施工费或材料费。2.乙方未按约定时间完成设计或施工。3.丙方未按约定时间提供材料或提供的材料不符合质量要求。4.第三方未按约定时间提供服务或提供的服务不符合质量要求。责任认定标准:1.违约金计算:违约金按合同总价的1%计算,迟延履行违约金自逾期之日起按日计算。2.违约行为导致的损失赔偿:如违约行为导致甲方损失,甲方有权要求乙方或丙方赔偿实际损失。3.第三方违约责任:第三方违约导致甲方或乙方损失的,甲方或乙方有权要求第三方赔偿损失。示例说明:1.若甲方延迟支付设计费,乙方有权要求甲方支付迟延履行违约金,并有权要求甲方支付因延迟支付导致的其他损失。2.若乙方延迟完成设计,甲方有权要求乙方支付迟延履行违约金,并有权要求乙方支付因延迟完成设计导致的其他损失。3.若丙方延迟提供材料,甲方有权要求丙方支付迟延履行违约金,并有权要求丙方支付因延迟提供材料导致的其他损失。全文完。2024年度装修设计与施工合同5本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3合同相关术语定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程面积2.4工程预算第三条合同范围及内容3.1乙方负责范围3.2甲方负责范围3.3工程设计与施工内容第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付分期4.3支付条件及方式4.4发票开具及报销第五条工程设计5.1设计要求及标准5.2设计进度及交付5.3设计修改及调整第六条工程施工6.1施工标准及要求6.2施工进度及交付6.3施工质量及验收6.4施工安全及环保第七条工程变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用及赔偿第八条合同履行及违约责任8.1合同履行期限8.2合同履行地点8.3违约责任及赔偿第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果及赔偿第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条合同的转让12.1转让条件12.2转让程序第十三条附件13.1设计方案及施工图纸13.2工程预算明细表13.3支付凭证及验收报告第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同份数及保管14.4合同的补充及修改第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1.1甲方代表:×××1.2.1乙方代表:×××1.3合同相关术语定义1.3.1工程:指甲方委托乙方进行装修设计的场所及设施。1.3.2设计方案:指乙方根据甲方需求提供的装修设计方案。1.3.3施工:指乙方根据设计方案进行的装修施工活动。1.3.4工程预算:指完成本工程所需的费用预算。1.3.5工程验收:指工程完成后,甲方对工程质量、功能、外观等进行检查、试验和评估的过程。第二条工程概况2.1工程名称:×××公司2024年度装修设计工程2.2工程地点:×××市×××路×××号2.3工程面积:××××平方米2.4工程预算:人民币××××万元第三条合同范围及内容3.1乙方负责范围3.1.1负责完成本工程的装修设计方案。3.1.2负责本工程的施工,包括材料采购、施工管理等。3.2甲方负责范围3.2.1提供工程相关的基础资料、需求说明等。3.2.2负责工程验收。3.3工程设计与施工内容3.3.1设计内容:包括平面布局、效果图、施工图等。3.3.2施工内容:按照设计方案进行施工,包括水电改造、墙面刷漆、地面铺设等。第四条合同价格及支付方式4.1合同总价:人民币××××万元4.2支付分期4.2.1合同签订后七个工作日内,甲方支付合同总价的30%作为预付款。4.2.2工程进度达到30%时,甲方支付合同总价的30%。4.2.3工程进度达到60%时,甲方支付合同总价的20%。4.2.4工程验收合格后,甲方支付合同总价的10%。4.3支付条件及方式4.3.1甲方支付款项时,应提供等额的正规发票。4.3.2乙方收款后,应及时提供相应的收据或发票。4.4发票开具及报销4.4.1乙方应按照税法规定为甲方开具正规发票。4.4.2甲方应按照财务制度规定进行报销。第五条工程设计5.1设计要求及标准5.1.1乙方应按照甲方提供的需求说明进行设计。5.1.2设计应符合国家相关法律法规、行业标准及规范。5.2设计进度及交付5.2.1乙方应在合同签订后30个工作日内完成设计方案。5.2.2设计成果交付:包括设计图纸、说明等。5.3设计修改及调整5.3.1甲方对设计方案有修改或调整需求的,应提前通知乙方。5.3.2乙方应在接到修改通知后10个工作日内完成修改或调整。第六条工程施工6.1施工标准及要求6.1.1乙方应按照设计方案进行施工。6.1.2施工应符合国家相关法律法规、行业标准及规范。6.2施工进度及交付6.2.1乙方应按照设计方案约定的工期完成施工。6.2.2工程交付:包括工程成品、设施设备等。6.3施工质量及验收6.3.1乙方应对施工质量进行自检。6.3.2甲方应对工程进行验收,验收合格后签署验收报告。6.4施工安全及环保6.4.1乙方应按照相关法律法规进行施工安全管理。6.4.2乙方应采取措施确保施工过程中对环境的影响降至最低。第八条合同履行及违约责任8.1合同履行期限8.1.1乙方应在合同约定的期限内完成设计及施工。8.1.2甲方应在合同约定的期限内完成付款及验收。8.2合同履行地点8.2.1合同履行地点为工程所在地。8.3违约责任及赔偿8.3.1乙方未按约定完成设计或施工的,应支付违约金,违约金为合同总价的1%。8.3.2甲方未按约定支付款项的,应支付滞纳金,滞纳金为应付款项的0.5%。8.3.3的一方违约导致合同无法履行,守约方有权解除合同,并要求违约方支付合同总价20%的赔偿金。第九条争议解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决9.2.1如协商不成,任一方可向合同履行地的仲裁委员会申请调解。9.3仲裁解决9.3.1如调解不成,争议应提交合同履行地的仲裁委员会进行仲裁。9.4法律途径9.4.1如仲裁不成,可依法向合同履行地的法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或履行完毕之日止。10.3泄露后果及赔偿10.3.1如一方泄露对方的保密信息,泄露方应承担相应的赔偿责任。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序11.2.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。11.3合同解除条件11.3.1合同解除应符合法律、法规的规定,并经双方协商一致。第十二条合同的转让12.1转让条件12.1.1合同一方如欲转让合同权利义务,应通知对方并经对方同意。12.2转让程序12.2.1转让方应向对方提供转让的详细资料,并办理相关手续。第十三条附件13.1设计方案及施工图纸13.2工程预算明细表13.3支付凭证及验收报告第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等,影响合同履行。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数及保管14.3.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。14.3.2双方应妥善保管合同副本,以备不时之需。14.4合同的补充及修改14.4.1如合同内容需要补充或修改,应经双方协商一致,并签订补充协议或修改协议。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方:指除甲方和乙方之外的,与本合同有利害关系的个人或实体。1.2第三方介入的情形:包括但不限于中介方、监理方、政府相关部门等。第二条第三方介入的程序及责任2.1甲方和乙方应如实向第三方提供与工程相关的全部资料和信息。2.2第三方应按照合同约定的职责和权限进行介入。2.3第三方介入时,甲方和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论