2024天津市建设工程施工合同(现行标准范本)

合同编号：__________合同各方：甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________一、工程概况1.1本项目位于________________，工程内容包括：________________。1.2工程规模：________________。1.3工程质量标准：________________。1.4工程合同造价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，总工期为________________天。2.2乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。三、质量与验收3.1乙方应严格按照国家及地方有关工程质量标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收分为初步验收和竣工验收，验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程款。四、合同价款及支付4.1合同价款为固定价格，如有政策调整等不可抗力因素，双方可另行协商。4.2甲方支付工程款分为五个阶段，具体支付比例和时间按双方约定执行。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：________________。5.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：________________。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方在签订合同前应仔细审查合同内容，确保合同条款符合国家法律法规的要求，避免合同无效或部分无效的情况发生。2.合同价款的支付和工程量的确认应严格按照合同约定的条款执行。解决办法：甲方应按照合同约定的付款节点和比例支付工程款，乙方应按照合同约定的工程量计算方法提供工程量，双方共同进行工程量的确认和审核。3.工程质量标准应符合国家及地方的相关规定。解决办法：乙方应严格按照国家及地方的质量标准进行施工，甲方有义务对施工过程进行监督，确保工程质量符合约定标准。4.合同的履行过程中，如发生不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。解决办法：双方应在合同中明确不可抗力因素的定义和处理方式，一旦发生不可抗力情况，双方应及时沟通，根据实际情况协商调整合同履行计划或解除合同。5.合同争议的解决应通过友好协商，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方应在合同中明确争议解决的优先方式为友好协商，并约定协商的期限。如协商期限内无法达成一致，应按照合同约定的方式向法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指承担项目建设责任，拥有项目建设相关权益的一方。解释：发包方通常是项目的所有者或委托人，负责组织和监督工程的实施，并按照合同约定向承包方支付工程款。2.承包方（乙方）：指承担工程建设任务，向发包方提供施工服务的一方。解释：承包方是实际进行工程建设的主体，负责按照合同约定完成工程，并有权获得工程款。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。解释：不可抗力通常包括自然灾害（如地震、洪水）、社会事件（如战争、罢工）等，这些情况可能导致合同无法履行或履行困难。4.工程竣工交付：指工程按照合同约定完成所有建设内容，并通过验收合格，移交给发包方使用或运营的时间点。解释：工程竣工交付是合同履行的关键节点，标志着承包方完成了工程建设的主要义务。5.违约金：指一方未履行或未完全履行合同义务时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。解释：违约金是合同中用来约束当事人履行合同义务的一种经济手段，用于补偿因违约造成的损失。应用场合：1.天津市范围内的各类建设工程项目。2.工程规模、内容和质量标准符合合同约定的建设项目。3.需要委托承包方承担施工任务的发包方和承包方之间。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按约定方式进行调整。2.工程延期：如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定要求乙方支付违约金。如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商解决。3.工程质量保修：乙方应按合同约定对工程进行质量保修，保修期自工程竣工交付之日起计算。4.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保工程施工安全。5.环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律