道路管网工程合同

道路管网工程合同篇一：道路管施工合同建设工程施工合同）：）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合工程名称：蔬菜种植、光伏发电工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。工程立项批准文号：20XX年底前齐备资金：开工前已备齐该工程款。二、工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，三、合同工期：道路、给排水在20XX年底前完工（即期依工地现场实际施工情况定。四、质量标准：合格工程五、取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。六、合同价款：以实际发生的工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的七、付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。合同订立时间年月日九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜）：）：篇二：小区道路及室外管工程施工承包合同(范本)XX道路及厂区管工程施工承包合同签约日期：年月日第一章合同协议书为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何2.工程的承包范围及承包方式本工程性质为交钥匙承包工程，其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服具体包括但不限于：厂区内土方挖运、土方回填、回填土方的夯实、路基换土、道路预埋管的安装、路床碾压、垫层施工、混凝土的摊铺、路面养生、路边石安铺、防滑面包砖铺设、排水明沟、给排水管、热力管、消防管、厂区电缆铺设及配套设施施工等。(施工过程中产生的多余土方堆放于发包方厂区内，具体地点由发包方指定，堆放后按发包方要求整平)发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合承包人愿意接受发包人关于发包人专业分包、发包人指定分包、甲供和甲指乙供材料设备范围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变更。本工程采用总承包方式，包人工、包材料（发包人供货材料除外）、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》开工日期为年月日项目总工期及具体的节点工期安排按发包人和监理批准的施工组织设计和施工合同的规定执行。如因承包人原承包人按20XX元/天向发包人支付违约金。如工期延误超过15天，甲方有权解除合同，已完合格工程量按本合同约定计价方式的基础上再下浮15%结算。如果给发包方造成损失，乙方负全部责任；发包方有权另行分包，承包方无权干扰。除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求4.质量标准度要求，每发现一次，承包人应按本合同总价款%支付违约金，工程价款按照最低厚度÷工程（合同）要求厚度×分部分项合同单价为道路、广场、路边石、防滑面包砖、排水明沟、管工程、厂区电缆铺设及配套设施工程要求：双方约定工程符合国家现行标准要求及行业标准要求。具体要求如下：道路采用商品混凝土，平整度达到公路行业标准，根据厂区情况，确保无积水；防滑面包砖路面：颜色、规格由乙方提供样品供甲方选定；路边石、表面光洁，无裂纹、掉角、色差明显等缺陷；路面厚度均为（从下至上顺序依次为:路基开挖整平压实+垫层采用钢渣压实20cm+20cmC25商品砼），防滑面包砖道路采用路基开挖整平碾压+10cm钢渣垫层+4cm1：3水泥砂浆+6cm厚防滑面包砖。混凝土路边石规格：100×30×10cm。乙方应严格控制施工质量，特别是路面层C25商品砼的配合比、平整度和标高（根据甲方要求），偏差不得超过国家规范要求，更不得随意减少水泥用量；管：用材采用达到国家标准材料，给水管材为（）PE管材（附检测报告及卫生许可批件），排水管材为HDPES1型双壁波纹管（附检测报告），消防管材盖板：达到国家标准要求；隔油池、化粪池采用砖混结构，按照图集施工。化粪池、阀门井、水表井、检查井、消防栓广场工程采用冀东普通硅酸盐水泥，其他采用国标合格水泥。道路应确保承载力不小于50吨，使用年限15年。其他承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到合格。符合国家现行《混凝土路面施工及验收规范》《市政道政给排水及采暖工程施工质量验收规范》《管道安装工程施承包单位承诺的质量标准。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方的监督。承包人承诺并确保消防外管通过当地消防主如因工程质量问题给发包人造成损失时，承包人应承担赔偿责任，发包人有权保留5.合同工程量、合同价款及计价结算方式工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准，其中道路面积以路边石内侧面积为准，厂区内管施工如遇塔吊基础破除，破除等相关费用已包括在综合单价中）该工程单价不变，工程量按照现场实际施工面积调整工程总价。其他情况均承包人作为一个有经验的承包商，在投标及签订本协议前已充分了解、研究并考虑到对承包人的施工将会造成的各种影响因素和与本工程相关的所有费用，并均已在投标报价和合同计价方式中综合考虑，不再另行计费。此报价应包括本工程所确定的工程范围内的全部内容，以及完成上述内容所必需的附属、单价中已包含所有费用（人工、施工人员保险、运输费、水电费、材料、施工现场保护、二次倒运、机器设备、施工措施、安全文明措施、管理费、利润、税金、总包等施工期间发生的全部费用）。各单价分析表中没有列出的与本工程相关的其它所有费用或超出各单价分析表约定比例的所有费用在综合单价中均已经予以考虑，乙方不得要求甲方另行支付。工程中所发生的水电费由甲方从乙方的应得承包方无条件配合发包方其他工程的施工，保障道路畅通，保证发包方材料顺利进出，如因道路施工而致使其他车辆不能正常通行，承包方须无条件提供免费援助，保障车辆运行。施工图纸由施工方根据甲方提供的原有结构图，自行设计经甲方确认后，交甲方3套完整的施工图，所提供图纸应符合档案管理部门要求。乙方的施工图纸自行解决，乙方保证对甲方的所有图纸资料保密。（施工图纸须在甲方下达工程开始施工通知的4天内向甲方提供完毕，并保证通过甲方的认可）6.组成合同的文件组成并约束双方的合同或文件包括：2、本合同专用条款及其附件3、本合同通用条款4、工程质量保修书5、投标书及其附件6、施工图纸，各项技术要求等上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准。在本合同履行期间，发包人签发的各种工作程序及现场管理规定都视为本合同的组篇三：1道路管工程施工合同建设工程施工合同工程名称：合同编号：发包人：承包人：签订日依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，发包人决定将工程承包给承包人施工。为明确双方权利义务,现就本工程达成以下协议条款：化粪池、雨污水管道、检查井及场内管道土方工程等（图纸及招标文件规定的所有施工内1．合同价款暂定为人民币元整(￥元人民币）。⑴小区内市政道路工程：按元/m2综合单价包干，总价按实结算。上述综合单价，包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、税金、风险因素等所有的费用。结算工程量：结算工程量根据发包人提供的道路设计图结算总价：依据经确认综合单价及结算工程量，以确定的总价包干，此总价包含施工过程中一切不可预见因素。3、市政道路施工中如有设计变更，承包人应按变更通知和修改通知施工，并经发包人签证，待本工程结束，发包人根据增减工程量按实计算并入结算。化粪池、雨污水管道、检查井及场内管道3．本合同生效后，发包人按下列约定支付工程款：度款按当月经核定实际暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程验收合格、承包人提供完整有效的结算资料并结算后，两个月内支付到工程结算总价的95%，留5%作为质保金待贰年保修期满后一次性付清（不（4）在承包人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后，发包人方履行付款义务。否则，由于承包人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。承包人开具并提供的发票必须符合国家财务及三、工程工期3、竣工日期：工程通过竣工验收之日1、发包人在承包人进场前三天，应向承包人提供准确的水准和坐标控制点、地质详勘报告、图纸。2、发包人提供施工必须的场地，提供水源、电源接口供承包人施工时接入使用，水电费用和接驳费用由承包人承3、发包人对工程进度、工程质量进行监督，会同承包人检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责及时签证和受理有关隐蔽试验记录等单据以及其他相关事宜。4、发包人负责协调施工现场各施工单位间相互交叉作5、发包人负责对承包方的测量成果进行确认。五、承包人责任1、根据施工设计图纸组织施工，并保质保量按时完成任务，因承包人原因造成工程误工，由承包人负责。2、承包人根据发包人提供的坐标控制点准确放样，并将成果提交给发包人或监理人确认。3、承包人在施工中应加强对本单位的职工的安全教4、完工后，承包人负责提供详细的竣工图、详细技术5、承包人在施工过程中应注意对周围建筑物进行保护，严禁野蛮施工。如在施工过程中因承包人原因造成周围建筑物损坏，承包人应负责修复并承担相应赔偿责任。6、承包人在施工过程中，应负责与政府相关部门及时协调，并处理好与周边居民的关系，由此产生的一切费用由6、承包人必须无条件服从所在标段主体承包单位的统一管理指挥，当使用标段总承包单位的设备及人员时，必须自行与总承包单位协商解决并承担所发生费用。总包管理费、施工配合费已包含在合同总价中。7、双方约定承包人应做的其他工作:承包人应保证所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，发包方有权暂停工程进度款的支付，直至承包人整改完毕。如工人或劳务工人直接向发包人主张工资报酬，发包人凭承包人确认的工资款先行支付，并在工程进度款中扣除。如承包人不予确认，发包人有权先行支付。8、施工期间及甲方正式接收前，认真做好工程成品和半成品的保护工作，由于保护不力造成的任何工程损坏，由现场具备施工条件，监理人或发包方下达开工令之日9、保修期内，在正常使用条件下，出现质量问题，乙方须在接到甲方书面或电话通知48小时内到现场进行问题解决并无偿提供维修所有材料，如果维修不能通过甲方及业主的验收，须根据甲方要求提供满足要求的替代产品；如果乙方不安本条规定进行维修，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，甲方有权直接从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。10、承包人采购的材料、设备必须具有合格证或质量保证书，如不符合工程质量要求，发包人有权提出停止使用，由此造成的经济损失和工期延误概由承包人承担。凡由承包天报发包人，发包人在收到报告天内予以回复（甲乙双方以材料签价单形式确认材料单价，并作为结算依据，材料签价单约定内容视同合同条款，同具法律效力）。未经发包人签认的材料、设备不得使用，否则由此引起的经济损失和工期延误概由承包人承六、验收方法、标准1、工程验收标准：满足设计要求及质量验收标准。2、工程竣工后承包人应提前天以书面形式通知发包人并提交完整竣工资料套，发包人在接到通知且收到完整竣工资料后天内组织验收。3、若本工程未能通过发包人的验收，承包人应无偿返工至通过验收止，并承担由此造成工程延期的责任和给发包人造成的其他损失。否则，发包人有权单方面解除合同并要求承包人赔偿损失,承包人应在收到发包人解除合同通知之日起十日内返还发包人所有已付款项。七、结算时间及方式工程竣工后承包人应于15天内提交完整结算资料，发包人在收到完整结算资料后30天内完成结算审核工作。出具结算结果天内，承包人未提出异议的，视为同意结算结1、工期每延误一天，承包人应按工程总造价的千分之2、其他违约责任的规定：/3、因承包人施工造成第三人及甲方财产和人身损害的，所有责任和费用由承包人负责。九、本合同履行中所产生的纠纷由双方友好协商解决，若协商不成，双方同意向工程所在地人民法院提起诉讼。十、本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力。发包人:（公章）承包人:（公章）住所:住所:传真:开户银行:帐号:邮政编码:传真:开户银行:帐号:邮政编码:篇四：室外道路管工程承包合同室外道路管工程承包合同发包方（下称甲方）：XXX建设工程有限公司XXX承包方（下称乙方）：XXX根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：第一条工程项目概况工程地址：XXX承包方式：包工（不包料），自备各工2、按照甲方提供的施工图纸以及技术交底本工程采用总承包方式，包人工、包机械（含挖机）、包施工用具、包第二条工程量及工期如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。2、甲方负责提供材料及施工图纸，乙方根据施工图纸及设计变更单等技术资料施工。第三条工程质量标准1、乙方在确保发甲方及本合同明确的质量标准的基础上，质量必须合格，符号国家现行《混凝土路面施工及验收规范》《市政道路施工及验收规范》《市政道路工程质量检验评定标准》《市政给排水及采暖工程施工质量验收规范》《管道安装工程施工质量验收规范》XLL34-20XX国家标准JBCP50316--20XX和承包单位承诺的质量标准。2、路面及管按照图纸进行放坡、如图纸不明的，按发甲方要求施工。3、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发3、本工程单价为固定综合单价，乙方不得以任何理由擅自改变，工程量按实际发生结4、施工中局部地方如应混凝土搅拌车混凝土不能送到位的，由乙方承担运输机械，费用甲混凝土路面及管工程量分项工程计价表第五条、工程款支付1.本工程无预付款，在工程开工后，20天内视其完成工程量，按工程量的70%，预付工程款给乙方。其余工程款经甲方验收合格、在工程结束一月内全部结清。其间，如乙方有返工修补不及时的，结算工程款时甲方按其工程量的2倍予以扣除相应款项。2.第六条设计变更3.按建设单位提出的设计变更施工。第七条双方职责1、甲方负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保2、甲方提供电源二级箱以上电源、按时提供施工工作面给乙方使用。负责协调配和管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作。3、甲方现场提供施工活动板房一间，用于乙方放置施工用具。乙方所有工具自行保管。4、乙方按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行担。5、如果在施工期间所造成的每个施工段的质量不合格，乙方则全价赔偿给甲方造成的一切第八条关于工期延误以下原因造成工期延误，经过甲方现场项目经理确认，工期相应顺延。1甲方未按约定日期提供施工场面及相4合同约定或甲方项目经理同意工期顺延的其他情况。第十二条违约1.合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金。在施工现场野蛮施工，不按操作规程施工，不服从甲方安排的，情节严重者要赔偿给甲方带来的一切经济损尽管本合同中有其他的规定，但承乙方不应对分项过程中任一种情况提出增加费用或延长工期的索赔要求。第十三条合同争议解决方式1、本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。2、如协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十四条合同生效与终止1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字后2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。第十五条合同份数本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。合同签订时间：20XX年X月X日篇五：道路、管工程施工承包合同B上锐电气厂区一期道路、管工程施工承包合同签约日期：年月日第一章合同协议书发包人（又称甲方）：山东上锐智能电气设备有限公司承包人（又称乙方）：山东万和建工有限公司为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况，于20XX年7月日在发包人所在地签署本合同。工程名称：上锐电气厂区一期道路、室外管配套工程给水消防、雨污排水、强弱电路灯监控管(详见图纸)。承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。2.工程的承包范围及承包方式本合同工程的承包范围：七个标段图纸所包含的内容。本工程性质为交钥匙承包工程，其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。具体包括：厂区内土方挖运、土方回填、回填土方的夯实、路基换土、道路预埋管的安装、路床碾压、垫层施工、混凝土的摊铺、路面养生、路牙石安铺、给排水管、给水消防管、强弱电管、路灯监控管铺设及配套设施程中产生的多余土方堆放于发包方厂区内，具体地点由发包方指定，堆放后按发包方要求整平)发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合承包人愿意接受发包人关于发包人专业分包、发包人指定分包、甲供和甲指乙供材料设备范围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变本工程采用总承包方式，包人工、包材料（发包人供货材料除外）、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。项目总工期及具体的标段工期安排按发包人和监理批准的施工组织设计和施工合同的规定执行。如因承包人原因，导致上述标段工期不能实现，工期每延误，给发除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求4.质量标准路面层体结构要求：建筑工程做法l06j002-路1商品混凝土混凝土道路边石要求：路牙石厚度为150，高度300花岗岩道路厚度要求：如果达不到以上厚度要求，每发现一次，承包人应按本合同总价款%支付违约金，工程价款按照最低厚度÷工程（合同）要求厚度×分部分项合同单价为实际结算单价。道路、路边石、管工程及配套设施工程要求：双方约定工程符合国家现行标准要求及行业标准要求。具体要求如下：道路采用商品混凝土，平整度达到公路行业标准，根据厂区情况，确保无积水；路边石、表面光洁，无裂纹、掉角、色差明显等缺陷；路面厚度均为压实后厚度。路基乙方应严格控制施工质量，特别是路面层C25商品砼的配合比、平整度和标高（根据甲方要求），偏差不得超过国家验收规范规定，管：给水管材、消防管材（附检测报告）达到国家标准要求；雨污管道、强弱电管、阀门井、水表井、检查井、消防栓等按照设计要求及规范施工，按照国承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到合格。符合国家现行《混凝土路面施工及验收规范》《市政道路施工及验收规范》《市政道路工程质量检验评定标准》《市政给排水及采暖工程施工质量验收规范》《管道安装JBCP50316--20XX和承包单位承诺的质量标准。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方的监督。道路应确保承载力不下于50吨，承包人承诺并确保消防外管通过当地消防主管部门验收。如因工程质量问题给发包人造成损失时，承包人应承担赔偿责任，发包人有权保留5.合同工程量、合同价款及计价结算方式合同工程量均为暂定，最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准，其中道路面积以路边石内侧面积为准，该工程单价不变，工程量按照现场实际施工面积调整工程总价。承包人作为一个有经验的承包商，在投标及签订本协议前已充分了解、研究并考虑到对承包人的施工将会造成的各种影响因素和与本工程相关的所有费用，并均已在投标报价和合同计价方式中综合考虑，不再另行计费。此报价应包括本工程所确定的工程范围内的全部内容，单价中已包含所有费用（人工、施工人员保险、运输费、水电费、材料、施工现场保护、二次倒运、机器设备、施工措施、安全文明措施、管理费、利润、税金、总包等施工期间发生的全部费用）。各单价分析表中没有列出的与本工程相关的其它所有费用或超出各单价分析表约定比例的所有费用在综合单价中均已经予以考虑，乙方不得要求甲方另行支付。工程中所发生的水电费由甲方从乙方的应得合同价款中承包方无条件配合发包方其他工程的施工，保障道路畅通，保证发包方材料顺利进出，如因道路施工而致使其他车辆不能正常通行，承包方须无条件提供免费援助。6.组成合同的文件组成并约束双方的合同或文件包括：2、本合同专用条款及其附件3、本合同通用条款4、工程质量保修书5、投标书及其附件6、施工图纸，各项技术要求等上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准。在本合同履行期间，发包人签发的各种工作程序及现场管理规定都视为本合同的组成部分，对承包人均具有约束力，承包人不能以任何理由提出异议（程序本身有错误的情况除外）或其他要求。如程序本身有错误，承包人应在收到这些程序后的七天内提出书面意见，否则视为承包人已接受。8.合同专用条款与合同通用条款有异时，以合同专用条款为准。尽管本合同中有其他的规定，但承包人不应对下列任一种情况提出增加费用或延长一个有经验的承包商根据以往的施工经验能合理预见到的事件；一个有经验的承包商能合理预见到在工程建设过程中可能发生的事件；承包人在多种施工过程中受到的局部的、较少的影响，或无实质性的影响；承包人没有有效履行总包管理和配合的责任等其他承诺，导致的各种影响篇六：道路、管工程施工承包合同B上锐电气厂区一期道路、管工程施工承包合同签约日期：年月日第一章合同协议书发包人（又称甲方）：山东上锐智能电气设备有限公司承包人（又称乙方）：山东万和建工有限公司为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况，于20XX年7月工程名称：上锐电气厂区一期道路、室外管配套工程工程地点：禹城市高新技术开发区创新街发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。2.工程的承包范围及承包方式本合同工程的承包范围：七个标段图纸所包含的内容。本工程性质为交钥匙承包工程，其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。具体包括：厂区内土方挖运、土方回填、回填土方的夯实、路基换土、道路预埋管的安装、路床碾压、垫层施工、混凝土的摊铺、路面养生、路牙石安铺、给排水管、给水消防管、强弱电管、路灯监控管铺设及配套设施程中产生的多余土方堆放于发包方厂区内，具体地点由发包方指定，堆放后按发包方要求整平)发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合承包人愿意接受发包人关于发包人专业分包、发包人指定分包、甲供和甲指乙供材料设备范围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变本工程采用总承包方式，包人工、包材料（发包人供货材料除外）、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。项目总工期及具体的标段工期安排按发包人和监理批准的施工组织设计和施工合同的规定执行。如因承包人原因，导致上述标段工期不能实现，工期每延误，给发除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求4.质量标准路面层体结构要求：建筑工程做法l06j002-路1商品混凝土混凝土道路边石要求：路牙石厚度为150，高度300花岗岩道路厚度要求：如果达不到以上厚度要求，每发现一次，承包人应按本合同总价款%支付违约金，工程价款按照最低厚度÷工程（合同）要求厚度×分部分项合同单价为实际结算单价。道路、路边石、管工程及配套设施工程要求：双方约定工程符合国家现行标准要求及行业标准要求。具体要求如下：道路采用商品混凝土，平整度达到公路行业标准，根据厂区情况，确保无积水；路边石、表面光洁，无裂纹、掉角、色差明显等缺陷；路面厚度均为压实后厚度。路基乙方应严格控制施工质量，特别是路面层C25商品砼的配合比、平整度和标高（根据甲方要求），偏差不得超过国家验收规范规定，管：给水管材、消防管材（附检测报告）达到国家标准要求；雨污管道、强弱电管、阀门井、水表井、检查井、消防栓等按照设计要求及规范施工，按照国承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到合格。符合国家现行《混凝土路面施工及验收规范》《市政道路施工及验收规范》《市政道路工程质量检验评定标准》《市政给排水及采暖工程施工质量验收规范》《管道安装JBCP50316--20XX和承包单位承诺的质量标准。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方的监督。道路应确保承载力不下于50吨，承包人承诺并确保消防外管通过当地消防主管部门验收。如因工程质量问题给发包人造成损失时，承包人应承担赔偿责任，发包人有权保留5.合同工程量、合同价款及计价结算方式合同工程量均为暂定，最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准，其中道路面积以路边石内侧面积为准，该工程单价不变，工程量按照现场实际施工面积调整工程总价。承包人作为一个有经验的承包商，在投标及签订本协议前已充分了解、研究并考虑到对承包人的施工将会造成的各种影响因素和与本工程相关的所有费用，并均已在投标报价和合同计价方式中综合考虑，不再另行计费。此报价应包括本工程所确定的工程范围内的全部内容，单价中已包含所有费用（人工、施工人员保险、运输费、水电费、材料、施工现场保护、二次倒运、机器设备、施工措施、安全文明措施、管理费、利润、税金、总包等施工期间发生的全部费用）。各单价分析表中没有列出的与本工程相关的其它所有费用或超出各单价分析表约定比例的所有费用在综合单价中均已经予以考虑，乙方不得要求甲方另行支付。工程中所发生的水电费由甲方从乙方的应得合同价款中承包方无条件配合发包方其他工程的施工，保障道路畅通，保证发包方材料顺利进出，如因道路施工而致使其他车辆不能正常通行，承包方须无条件提供免费援助。6.组成合同的文件组成并约束双方的合同或文件包括：2、本合同专用条款及其附件3、本合同通用条款4、工程质量保修书5、投标书及其附件6、施工图纸，各项技术要求等上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准。在本合同履行期间，发包人签发的各种工作程序及现场管理规定都视为本合同的组成部分，对承包人均具有约束力，承包人不能以任何理由提出异议（程序本身有错误的情况除外）或其他要求。如程序本身有错误，承包人应在收到这些程序后的七天内提出书面意见，否则视为承包人已接受。8.合同专用条款与合同通用条款有异时，以合同专用条款为准。尽管本合同中有其他的规定，但承包人不应对下列任一种情况提出增加费用或延长一个有经验的承包商根据以往的施工经验能合理预见到的事件；一个有经验的承包商能合理预见到在工程建设过程中可能发生的事件；承包人在多种施工过程中受到的局部的、较少的影响，或无实质性的影响；承包人没有有效履行总包管理和配合的责任等其他承诺，导致的各种影响篇七：道路、管工程施工承包合同BXX道路、道路及厂区管工程合同编号：签约日期：第一章合同协议书发包人（又称甲方）：重庆协发投资发展有限公司承包人（又称乙方）：许金国为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实安草塘至岚关公路改扩建工程项目部签署本合同。1.工程概况工程名称：瓮安草塘至岚关改扩建工程工程地点：瓮安草塘镇工程内容：道路给水，给水消防、雨污排水、强弱电、路灯管(详见图纸)。承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。2.工程的承包范围及承包方式合同工程承包范围：K0+000至K2+440标段管沟土方挖运、土方回填、夯实、道路给水、给水消防、雨污排水、强弱电、路灯管、各种井道、施工、安装等工作内容，本工程性质为交钥匙承包工程，其中的综合单价均为完成工程竣工验收并合格的固定综合单价。发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。承包人愿意接受发包人关于发包人专业分包、发包人指定分包、甲供和甲指乙供材料设备范围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变更。本工程采用总承包方式，包人工、包材料（发包人供货材料除外）、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。3.合同面确认承包人进场开工日为准。项目总工期及具体的标段节点工期安排按发包人和监理批准的施工组织设计和施工合同的规定执行。如因承包人原因，导致上述标段节点工期不能实现，每个节点工期每延误一天，承包人按20XX元/天向发包人支付违约金。如工期延误超过15天，甲方有权解除合同，如果给发包方造成损失，乙方负全部责任；发包方有权另行分包，承包方无权干除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求4.质量标准施工程要求：双方约定工程应符合设计图满足国家现行施工及验收规范标准及行业标准要求。如因工程质量问题给发包人造成损失时，承包人应承担赔偿责任，发包人有权保留进一步追偿的权利。5合同工程量、合同价款及计价结算方式本标段工程完工甲方支付乙方工程价款50%，工程竣工验收后甲方支付给乙方工程价款80%全下部份待政府支付甲方首批回购款扣除5%质保金后结清全部工程款项。合同工程量施工设计图为依椐（注：合同工程量均为暂定，最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为组成合同的文件组成并约束双方的合同或文件包括：2、本合同专用条款及其附件3、本合同通用条款4、工程质量保修书5、投标书及其附件6、施工图纸，各项技术要求等上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准。在本合同履行期间，发包人签发的各种工作程序及现场管理规定都视为本合同的组成部分，对承包人均具有约束力，承包人不能以任何理由提出异议（程序本身有错误的情况除外）或其他要求。如程序本身有错误，承包人应在收到这些程序后的七天内提出书面意见，否则视为承包人已接合同专用条款与合同通用条款有异时，以合同专用条款尽管本合同中有其他的规定，但承包人不应对下列任一种情况提出增加费用或延长工期的索赔要求：承包人没有有效履行总包管理和配合的责任等其他承履约保证金的约定（提供履约保函的项目部另行约定）篇八：道路、管工程施工承包合同道路管工程施工承包合同签约日期：年月日第一章合同协议书）：）：为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，经发包人与承包人友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规，结合当地的有关规定及本合同工程的实工程名称：工程地点：承包人应按照发包人的要求，结合现场实际施工需要，负责组织本工程的施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少工程范围等），由此而引起合同价款的调整，按合同的有关规定执行，承包人不得因此而提出任何异议或要求任何2.工程的承包范围及承包方式承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。发包人专业分包的工程和发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包范围，但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。承包人愿意接受发包人关于发包人专业分包、发包人指定分包、甲供和甲指乙供材料设备范围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变更。本工程采用总承包方式，包人工、包材料（发包人供货材料除外）、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约成，如实际开工日与本合同确定的开工日不一致时，各节点工期顺延，实际开工日以发包人书面确认承包人进场开工日为准。项目总工期及具体的工期安排按发包人和监理批准的施工组织设计和施工合同的规4.质量标准承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到合格，符合国家现行《混凝土路面施工及验收规范》《市政道路施工及验收规范》《市政道路工程质量检验评定标准》《市政给排水及采暖工程施工质量验收规范》《管道安装工程施工质量验收规范》X家标准JBCP50316--20XX和承包单位承诺的质量标准。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方的监督5.合同工程量、合同价款.合同工程量均为暂定，最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准，工程量按照现场实际施工合同总价：大写人民币：万元整(小写：￥元)。此报价应包括本工程所确定的工程范围内的全部内容,承包方无条件配合发包方其他工程的施工，保障道路畅通，保证发包方材料顺利进出，如因道路施工而致使其他车辆不第二章合同条件1.合同文件及解释顺序除本合同协议书另有规定外，合同文件之间的解释顺序为：在本合同签署之前对双方有约束力的各书面文件如与本合同有异时，应以本合同为准；在本合同签署之后对双方有约束力的各书面文件之间出现差异时，以双方共同签字盖章二、双方一般权利和义务发包人工作1.发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）发包人将水准点、坐标控制点提供给承包人，并（2）发包人组织有监理、承包人、设计及其它有关单位和人员参加的对总体图纸的会审，作好会议纪要，并发放给承包人。图纸会审和设计交底时间由发包人另行通知,承包人应提前做好准备。2.审核承包人编制的施工组织设计、工程总进度计划及工程进度月报表，监督检查工程质量、进度、安全，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证审核、工程进度款的审核与支付、组织各阶段的工程验收、办理工程移交手续、办理竣工结算等。3.发包人有权根据施工等实际需要，对施工现场布臵、设计图纸、工期和工序等进行4.在承包人请求和承担发包人发生的有关费用的前提下，为了工程的顺利实施、竣工或修补缺陷，或为了达到合同约定的其他预期目的，发包人应本着合作和尽力的原则给承包人以协助。5.如承包人不按合同要求进行施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待整改完毕后报发包人和监理验收并同意后方可复工，由此造成的工期延误及经济损失由承包人负责。6.发包人不得拒收承包人的书面文件，除合同另有明确规定的时限外应在28天内给予回复，否则视为认可，如因发包人未及时回复给工程造成的损失由发包人承担。如对现场施工造成重大影响时发包人应在14天内尽快回复。承包人工作1.承包人应对其所负责的设计、图纸、细目、文件及资料的错误、不精确、不一致和疏漏等承担责任，并向发包人保证符合合同规定，满足2.按照工程常规施工，在道路施工前，承包方应作好厂区土方平衡的前期工作，作到“三通一平”。3.承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调的服务，并与发包人一起办理相应4.承包人应按照发包人的要求，根据当地的有关规定，协助发包人办理发包人专业分包工程和直接供货的招投标及开工许可证的申领事宜。5.承包人应自费雇佣所有职员和劳务人员，为施工人员和承包人其他人员办理保险。不得以任何理由延误或减少按照法律法规承包人应承担的义务和责任。除此以外，承包人还应履行以下职责和义6.在工程施工过程中，承包人均有义务约束和制止其人员影响发包人的正常工作和本项目的施工，更不得以任何理由对发包人和本项目造成任何不良影响，否则，承包人应承担违约责任，发包人有权暂停支付合同款并保留进一步追偿的权利。三、施工组织设计和工期进度计划1.承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前七天内提供施工组2.承包人所报的施工总进度计划应当较为详细、完整并符合发包人的工程总进度计划。该进度计划应包括发包人专业分包工程的进退场时间、预埋预配时间、配合时间、竣工时间、各分项工程的开始、完（竣）工和验收时间等。此施工总进度计划一经发包人和监理确认后，无论是否已发生变更，承包人均有义务至少应在每个月的25日，向发包人和监理提交最新的、经过修改的、动态的施工总进度计划，并由其审核备案，但对于发包人明确规定不得延误的阶段性施工目标不得擅自更改。3.如工程发生较大调整或发包人和监理明确要求需要提交时，承包人应在收到发包人要求之日起三日内或按发包人和监理的要求，将最新的施工总进度计划予以提交。4.承包人在提交施工总进度计划时,应同时向发包人和监理提交本工程细化到每月的资金需求计划以及在整个施工期内预计每月将完成的工程产值计划，并在随后的合同期内于每个月的25日，向发包人和监理书面提交经过修改的、最新的上述资金需求和工程月产值计划，由发包人和监理审阅后备案。5.承包人在向发包人和监理提交施工总进度计划时，还应依据现有合同的规定，单独另附一份更为详细、完整、准确的由发包人专业分包工程的分包单位进退场和配合计划，并在随后的合同期内于每个月的25日，向发包人和监理书面提交经过修改的、最新的上述发包人专业分包工程的进退场计划，由发包人和监理6.承包人应按时提供月度工程施工计划及报表，该部分计划和报表应包括工程量清单、工程造价、施工进度、质量状况，以及人力安排、增加人力的、各种材料、设备的用量和消耗等，同时根据发包人和监理的要求提供周计划。月计划须于上一月的25日前提供下一个月的月计划和上一个月的月度报告；周计划须在每周工程例会前一天报送发包人和监理。工期延误1.项目总工期及具体的节点工期安排按发包人和监理批准的施工组织设计和施工合同的规定执行。在合同履行过程中，无论何种原因需要变更总工期及具体节点工期的，必须由发包人、监理和承包人书面签字确认并加盖三方单位公章后，方可调整变更。如上述节点工期不能实现，每延误一天。篇九：市政管工程合同市政道路、管工程施工合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本消防工程施工事项协商一致签定一、工程概况3、工程内容：贵溪汽车城室外道路、给排水管施工，包含沟槽开挖、雨水、污水、废水排水、强电、弱电、给水阀门检查井（含消防给水阀门井）砌筑工程；给排水管道安装、强电管路预埋、弱电管路预埋工程；给水阀门安装；混凝土垫层施工（含消防设施基础浇筑工程）、土方平衡、土方回填、土方外运、土方换填；道路基层、道路砼工程及路面装饰面层施工等；本工程分二期施工，第一期从5#楼西南二期施工剩余项目范围。（其中不包含消防给水管道安装及设施安装工程）4、承包形式：1、单价包干（包工包料，包安全文明施二、合同工期1、开工日期：以甲方开工通知为准。）：1、合同总价暂为元，大写（人民币）单价包干项目清单详见附件1。2、本次使用施工材料的规格、型号、技术参数及材料价格见附件2。1、施工资质应符合当地管理部门要求，因上述问题造2、乙方由担任驻工地负责人，合同负责其承包范围中3、乙方必须按甲方批准的进度计划组织施工，接受甲方代表及监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方代表及监理工程师的要求提出改进措施，并报甲方代表及监理工程师批准后实施。4、施工用水、用电由乙方自行承担费用，甲方负责提五、付款方式1、乙方每月日前向甲方上报上月施工进度总量方于每月日前按审批后的该期施工进度总量的70%支付进度款（每次付款前，乙方提供经当地税务部门认可的税收发2、工程完成后经甲方、监理验收合格，支付至该期工程合同总额的90%。3、由政府相关部门验收合格，办理竣工结算后七日内支付至决算总价的95%（同时提供至决算总造价全额的经当地税务部门认可的税收发票）。4、剩余的5%作为质保金，保修期二年，保修期政府部门验收合格后开始计算，二年后一次性无息付清。六、材料设备供应施工用主要材料在进场施工前须报甲方审批。（主要材料相关资料详见附件>）。乙方采购材料设备的约定：乙方必须在材料及设备进场前三天向监理单位及甲方报送材料设备每月进场计划，含材料设备名称、品牌、规格/型号、生产厂家、产地、数量、单价（主材须按甲方指定的品牌、规格、要求采购），经监理单位及甲方审定后方可购进，材料进场的同时，必须提供该材料的质保书、出厂证明及检测报告等，否则，甲方将不七、工程变更工程设计变更须经甲方、监理和设计单位叁方代表签字八、竣工验收与结算乙方提供竣工资料的约定：乙方必须在合同工期内申请竣工验收或分阶段竣工验收，在申请竣工验收或分阶段竣工验收的同时免费提供符合要求的完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图纸）壹式捌套。九、甲方责任1、协调乙方与参建单位的关系，尽量为乙方的工作提2、及时办理工程款的结算与支付。3、甲方在合同签订之后即免费向乙方提供经总包审查十、乙方责任1、本消防工程未交付甲方前，负责对甲方成品工程的保护工作（未验收交工、但甲方已使用的除外）。2、整理本工程综合要求的竣工资料共捌份（电子版壹3、保证施工场地符合环境卫生的相关规定。4、服从甲方、监理单位现场管理及工期要求。5、乙方必须在合同工期内提供全部的配合工作。6、乙方保证不损坏甲方已完成项目（含原市政工程），如有损坏，乙方自费予以修复并承担相应的工期延误责任。（除工程施工必须，但须报甲方、监理审批）7、乙方负责本工程所用的材料（包括甲方限价材料）、半成品、成品的场内运输及看管、堆放、仓储、装卸车的工8、乙方项目经理必须参加由甲方组织的工程例会，甲方提前一天通知。十一、质量标准1、按照国家有关施工、验收规范执行，并根据实际情况进行施工安装，乙方确保工程质量并通过相关政府部门验2、所有材料进场时乙方向甲方提供检验报告、合格证，甲方有权进行随机抽样并进行送检，再次检测费用由乙方承3、工程质量达不到相关标准的，由乙方按甲方限定的时间返修至达到标准，工期不予延顺，并由乙方承担全部费4、乙方应认真按照标准、检验、并按要求返工、修改、承担由自身原因导致工程质量未达到本合同约定的标准而5、隐蔽工程具备隐蔽条件时，乙方进行自检，并在进行隐蔽前24小时以书面形式通知甲方及监理验收。乙方准备验收记录，如验收合格，甲方及监理方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽，验收不合格，乙方必须在二日内修改完毕至重新验收合格。十二、违约责任1、甲、乙双方在履行合同期间，任何一方不得无故终止合同，违约方向对方交纳人民币伍万元违约金。2、甲、乙双方在合同期间发生纠纷，友好协商解决，协商不成，任何一方可以申请工程所在地的仲裁机构仲裁或直接向合同履行地人民法院提起诉讼。十三、工期处罚约1、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期(甲方要求的总工期、日历天数)或任何允许延长竣工期期限内竣工,则每逾期一天乙方应向甲方支付3000元/天的违约金。2、为确保工程按期完工，乙方进场后，须按照甲方要求编制详细的施工组织设计，并按照甲方批复的施工进度计划进行施工。甲方在支付工程进度款时，若由于乙方的原因造成实际进度远低于进度计划时（未达到计划的90%甲方有权在支付工程进度款时直接暂时扣除实际与计划滞后天数的工期违约金（3000元/天），若下一期工程进度款支付时，乙方将工期挽回，甲方将暂时退还上一期工期违约金的80%。若乙方竣工日期满足甲方要求的竣工日期时，中间付款所扣除的工期违约金将视乙方的配合情况无息退还80~100%；若乙方竣工日期无法满足甲方要求的竣工日期，且最终延误的工期大于中间延误的工期时，竣工决算除按最终实际延误的工期扣除工期违约金外，中间付款所扣除的工期违约金不予退还；若乙方竣工日期无法满足甲方要求的竣工日期，但最终延误的工期小于中间延误的工期时，竣工决算除按最终实际延误的工期扣除工期违约金外，中间付款所扣除的工期违约金按50~80%无息退还。十四、