艺术场馆建设施工合同开发商

艺术场馆建设施工合同开发商合同编号：__________鉴于甲方为艺术场馆的开发商，乙方为具备相关资质和经验的施工单位，双方本着平等互利的原则，就艺术场馆建设施工事项，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：________________艺术场馆建设项目1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、调试、验收等。二、合同金额2.1本合同总额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.2乙方报价应包含所有工程所需的材料、设备、人工、税费等费用。2.3甲方支付乙方工程款，按照双方约定的进度付款。三、合同履行3.1乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。3.2乙方应当保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。如工程质量存在问题，乙方应当负责修复，并承担相应费用。3.3乙方应当遵守国家法律法规，严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全。3.4乙方应当做好施工现场的卫生和环境保护工作，严格按照相关要求进行施工。四、合同变更和解除4.1任何一方不得单方面解除或变更本合同，除非经双方协商一致并书面确认。4.2甲方因国家政策调整、规划变更等原因需要变更或解除合同的，应当提前通知乙方，并按照约定承担相应责任。4.3乙方因不可抗力等原因需要变更或解除合同的，应当及时通知甲方，并按照约定承担相应责任。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2乙方未按照约定工期完成工程的，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。5.3乙方工程质量未达到约定标准的，甲方有权要求乙方修复，并承担相应费用。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有义务之日终止。甲方（盖章）：________________日期：________________乙方（盖章）：________________日期：________________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方法定代表人身份证明3.乙方资质证书复印件4.乙方施工方案5.工程设计图纸6.工程预算书7.合同履行过程中产生的相关发票、收据等凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。3.乙方工程质量未达到约定标准，视为违约。4.甲方未按约定提供施工场地、材料等，视为违约。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指艺术场馆建设项目的业主或开发商。2.乙方：指承担艺术场馆建设项目的施工单位。3.工程款：指甲方根据工程进度支付给乙方的合同价款。4.工期：指乙方完成工程的时间期限。5.工程质量：指工程达到的国家标准或约定的标准。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：双方应及时沟通，甲方协调解决相关问题，确保工程按时完成。2.遇到工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到约定标准。甲方有权要求乙方支付修复费用。3.遇到合同履行争议：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。4.遇到不可抗力因素：双方应按约定承担相应责任，根据实际情况调整合同履行方案。五、所有应用场景：1.艺术场馆建设项目的开发商与具备相关资质的施工