2024建设工程施工合同(空白)

合同编号：__________第一条工程内容1.1本工程的范围和内容详见附件一。1.2乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准，完成本工程的施工。第二条施工期限2.1乙方的施工期限为：自双方签订合同之日起至____年__月__日。2.2乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。延长的期限及费用，双方另行协商确定。第三条工程质量3.1乙方应保证本工程的施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。3.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，对施工过程中的质量问题进行及时整改。3.3工程验收合格后，乙方应承担保修期内的一切质量问题及维修责任。第四条工程费用4.1本工程的合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2甲方应按照双方约定的付款方式，向乙方支付合同价款。第五条付款方式（1）进度付款（2）验收合格后一次性付款（3）其他方式：________5.2甲方支付合同价款时，应向乙方提供等额的税务发票。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%。6.2乙方未按照约定质量标准完成施工的，乙方应承担返工、维修等费用，并承担相应法律责任。6.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日附件一：工程内容详细描述注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守相关法律法规，确保合同的合法性、有效性。解决办法：双方在签订合同前，应仔细阅读合同全文，确保合同内容符合法律法规要求，必要时可咨询专业法律人士。2.明确合同双方的权益和义务，确保合同条款的公平、合理。解决办法：双方在签订合同前，应充分沟通，明确各自的权利和义务，确保合同条款的公正性。3.注意保护知识产权，未经授权不得使用对方的商标、专利等技术成果。解决办法：双方在合同中明确知识产权的保护条款，遵守相关法律法规，不得侵犯对方的知识产权。4.严格控制工程质量，确保工程安全，预防事故发生。解决办法：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，加强质量管理和安全防护措施。5.按照约定及时支付合同价款，避免逾期付款导致的违约责任。解决办法：甲方应按照约定的付款时间及时支付合同价款，确保合同的正常履行。6.发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向法院提起诉讼。解决办法：双方在发生争议时，保持冷静，积极沟通，寻求友好解决途径。如协商无果，可依据合同约定和法律途径解决争议。法律名词及名词解释：1.合同法：是调整合同关系的一部法律，规定了合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是调整建筑施工活动的一部法律，规定了建筑施工的主体资格、施工许可、工程质量、安全等方面的法律要求。3.知识产权：是指权利人对其创作的智力成果依法享有的专有使用权，包括专利权、著作权、商标权等。4.违约金：是一方违反合同约定应支付给对方的金钱赔偿，用于补偿对方因违约所造成的损失。5.工程验收：是指工程完工后，由甲方组织专业人员对工程质量、安全、功能等方面进行检查，确认工程是否符合合同约定和国家相关标准。6.保修期：是指工程验收合格后，乙方对工程质量问题承担维修责任的期限。应用场合：1.适用于甲方为实施某项工程聘请乙方进行施工的情况。2.适用于建筑、装修、安装、维修等各类建设工程施工合同。3.适用于双方为明确工程质量、工期、价款等事项而签订的合同。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按实际情况协商调整合同价款。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行的，双方应按实际情况协商解决，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。3.保密条款：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密，未经对方同意不得泄露给第三方。4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件列表：1.